О внесении изменений в распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 20.12.2013 N 113-р
3. Примерная форма проекта государственного контракта (контракта) на поставку нефтепродуктов по электронным (топливным) картам | ||
Проект государственного контракта (контракта) _______________
| ||
Санкт-Петербург | "___"_____________ 20____ г. | |
_______________ _______________
| ||
| ||
Определения и термины, используемые в настоящем контракте Представитель Заказчика (держатель электронной (топливной) карты) - лицо, уполномоченное Заказчиком на получение товара с использованием электронной (топливной) карты. Подтверждением полномочий указанного лица считается наличие у него электронной карты и знание PIN-кода. Точки обслуживания - автозаправочные станции (далее - АЗС), перечисленные в списке АЗС, который предоставляется Заказчику в соответствии с условиями технического задания контракта. Электронная (топливная) карта - микросхема, встроенная в пластик, являющаяся собственностью поставщика и передаваемая им в пользование Заказчика. Электронная (топливная) карта имеет индивидуальный порядковый номер, установленные лимиты отпуска товара, позволяет идентифицировать Заказчика и осуществлять учет количества и ассортимента товара, которые могут быть отпущены Заказчику (представителю Заказчика) в точках обслуживания. Электронная (топливная) карта является техническим средством учета наименования и количества полученного товара и не является платежным средством. Электронная (топливная) карта не предназначена для получения наличных денежных средств и находится в обращении, ограниченном точками обслуживания и товаром. Вне точек обслуживания электронная (топливная) карта не может быть использована. Терминальный чек, кассовый чек - документы, выдаваемые держателю электронной (топливной) карты при заправке транспортного средства и содержащие информацию об операции по электронной (топливной) карте. Отчет о поставке товара (отчет о транзакциях) - описание всех транзакций, произведенных с электронной (топливной) картой за отчетный период. Транзакция - любая зафиксированная поставщиком операция, произведенная с использованием электронной (топливной) карты. Отчетный период - календарный месяц _______________
| ||
1. Предмет контракта | ||
1.1. Поставщик обязуется поставить нефтепродукты (топливо моторное, включая автомобильный бензин) (далее - товар, топливо) _______________
1.2. Поставляемый товар должен соответствовать наименованию, ассортименту, качеству товара и его техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Спецификации (приложение N 1 к настоящему контракту) и Техническом задании (приложение N 2 к настоящему контракту). 1.3. Поставка товаров осуществляется путем их выборки (самовывоза) держателем электронной (топливной) карты с точек обслуживания. 2. Максимальное значение цены контракта, формула цены, срок и порядок расчетов _______________
| ||
2.1. Максимальное значение цены контракта составляет ________ (_______) рублей ___ копеек, в том числе НДС - (___ процентов) _______________ (______) рублей ____ копеек (или указанная сумма не облагается НДС на основании Налогового кодекса Российской Федерации). Цена единицы товара указана в Спецификации (приложение N 1 к настоящему контракту). Валютой, используемой для расчетов с Поставщиком, является российский рубль. На момент отпуска топлива Заказчику цена единицы топлива не должна превышать розничную цену топлива, действующую на АЗС Поставщика, а также цену единицы топлива, установленную в соответствии с условиями настоящего контракта. 2.1.1. В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 N 19 "Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта" оплата за фактически поставленный товар будет произведена по формуле цены, указанной в настоящем пункте. Превышение Поставщиком максимального значения цены контракта при поставке топлива оплачивается Поставщиком за его счёт. | ||
ЦК - цена контракта, определённая с использованием настоящей формулы, которая не может превышать максимальное значение цены контракта установленное Заказчиком;
Либо 2.1. _______________
2.2. Цена единицы товара включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по контракту, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на товар, на изготовление электронных (топливных) карт, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением контракта. 2.3. Суммы, подлежащие уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшаются на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. |
2.4. Источник финансирования: ______________ _______________
* Бюджет Санкт-Петербурга. Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от ________ N ______ "О бюджете Санкт-Петербурга на 20____ год и на плановый период 20____ и 20___ годов", код раздела/подраздела ______, код целевой статьи ___________, код вида расходов _____________________. * для исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных казенных учреждений Санкт-Петербурга; для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга в случае проведения закупки в рамках национального проекта. Либо ** Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели - ______ руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.) ** для государственных бюджетных учреждений Санкт-Петербурга |
2.5. При заключении и исполнении настоящего контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона N 44-ФЗ. 2.6. Отчетным периодом по исполнению взаимных обязательств Сторон по контракту является - календарный месяц, в котором была произведена поставка товара. _______________
2.7. Авансирование по настоящему контракту не предусмотрено. 2.7.1. Оплата за фактически полученный товар в точках обслуживания с использованием электронных (топливных) карт осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных/15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), Акта сдачи-приемки товара, составленному по форме согласно приложению N 4 к настоящему контракту в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон) _______________
|
Акт сдачи-приемки товара, составленный по форме согласно приложению N 4 к настоящему контракту составляется на основании Отчета о поставке товара, содержащего сведения с учетных терминалов, с указанием количества и стоимости поставленного товара. |
_______________ окончание варианта 1 |
2.7. Авансирование по настоящему контракту не предусмотрено, за исключением товара, поставляемого в декабре текущего года. 2.7.1. Авансовый платеж производится Заказчиком на основании выставленного не позднее 15 декабря счета на предоплату, с последующим предоставлением товарной накладной (универсального передаточного документа) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), Акта сдачи-приемки товара, составленному по форме согласно приложению N 4 к настоящему контракту в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), счета, счета-фактуры _______________
|
, где:
- фактическая отпускная цена за единицу топлива (1 л топлива) на момент каждой поставки (заправки), указываемая в отчетном документе Поставщика (не может превышать цену единицы товара, указанную в контракте);2.7.2. Оплата за фактически поставленный товар в точках обслуживания с использованием электронных (топливных) карт за исключением товара, полученного в декабре текущего года, осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных/15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), Акта сдачи-приемки товара, составленного по форме согласно приложению N 4 к настоящему контракту в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон) _______________
Акт сдачи-приемки товара, составленного по форме согласно приложению N 4 к настоящему контракту составляется на основании Отчета о поставке товара, содержащего сведения с учетных терминалов. 2.7.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по контракту Поставщик обязан вернуть Заказчику выплаченный аванс в срок не позднее _____ (_____) календарных дней с момента обращения Заказчика к Поставщику с обоснованием причин такого возврата. 2.7.4. Выплата аванса при исполнении настоящего контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, не допускается. |
_______________
2.7. Заказчик производит авансовый платеж в размере ____ процентов от максимального значения цены контракта, что составляет _______ рублей ___ копеек (в том числе НДС - (___ процентов) _______________ (______) рублей ____ копеек (или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации) в срок не позднее _____ (____) дней с даты заключения настоящего контракта. 2.7.1. Сумма выплаченного аванса учитывается Заказчиком и Поставщиком при расчетах за поставленные товары путем вычета суммы аванса из суммы платежа, причитающегося Поставщику (при условии выплаты аванса). 2.7.2. После получения товара на сумму авансового платежа оплата по настоящему контракту в дальнейшем осуществляется ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных/15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной (универсального передаточного документа) в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон, Акта сдачи-приемки товара, составленного по форме согласно приложению N 4 к настоящему контракту в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон) _______________
|
Акт сдачи-приемки товара, составленный по форме согласно приложению N 4 к настоящему контракту составляется на основании выписки Отчета о поставке товара, содержащего сведения с учетных терминалов. 2.7.3. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по контракту Поставщик обязан вернуть Заказчику выплаченный аванс в срок не позднее _____ (_____) календарных дней с момента обращения Заказчика к Поставщику с обоснованием причин такого возврата. 2.7.4. Выплата аванса при исполнении настоящего контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, не допускается. _______________ 2.8. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 настоящего контракта. 2.9. Обязанности заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. 2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, оплата по настоящему контракту производится Заказчиком на основании пункта 5.4.8 настоящего контракта за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с разделом 8 настоящего контракта. Сумма неустойки перечисляется Заказчиком в бюджет Санкт-Петербурга из платежей, подлежащих оплате Поставщиком, при этом в Акте сдачи-приемки товара составленному по форме согласно приложению N 4 к настоящему контракту указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и расчет неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по настоящему контракту. 3. Условия поставки товара |
3.1. Поставка (отпуск) товара осуществляется на АЗС Поставщика через топливораздаточную колонку в бак автомобиля и (или) канистру в присутствии держателя электронной (топливной карты) при предъявлении электронной (топливной карты). 3.2. Срок поставки товара ___________________, по фактической потребности Заказчика. 3.2.1. _______________
этап N 1 - с ____________ по ____________. этап N 2 - с ____________ по ____________. этап N n - с ____________ по ____________. 3.3. Режим работы АЗС - ежедневный, круглосуточный. 3.4. Заказчик в течение _____ рабочих дней после заключения контракта подает Поставщику письменную заявку на изготовление электронных (топливных) карт, составленную по форме согласно приложению N 3 к контракту. Письменные заявки могут направляться по факсу, путем отправления сканированной копии заявки по электронной почте, либо могут доставляться Заказчиком непосредственно в офис Поставщика. Электронные (топливные) карты, изготовленные за счет Поставщика, а также инструкция (правила) по использованию электронных (топливных) карт передаются Заказчику в течение _____ рабочих дней с даты направления Заказчиком письменной заявки без взимания дополнительной платы (платежей). |
3.4.1. Передача электронных (топливных) карт осуществляется по адресу: _____________________________ по Акту приема-передачи электронных (топливных) карт, составленному по форме согласно приложению N 5 к настоящему контракту. 3.4.2. Приемка электронных (топливных) карт по количеству и номерам, по качеству комплектности осуществляется по адресу: _______________ в срок ___ (___) рабочих дней с момента получения их Заказчиком. 3.4.3. При обнаружении дефектов (электронных) топливных карт, несоответствия электронных (топливных) карт техническому заданию или несоответствия (электронных) топливных карт иным требованиям настоящего контракта Поставщику направляется мотивированный письменный отказ от приемки (электронных) топливных карт с указанием времени устранения обнаруженных дефектов. 3.4.5. Датой приемки (электронных) топливных карт признается дата подписания Акта приема-передачи электронных (топливных) карт, составленного по форме согласно приложению N 5 к настоящему контракту. 3.5. В случае утери или хищения электронных (топливных) карт Поставщик обязан обеспечить их блокировку (не допускать получения товара с использованием заблокированной электронной (топливной) карты в срок не более _________ часов с момента обращения Заказчика и возможность переноса заблокированного ресурса нефтепродуктов на предоставленные взамен Поставщиком электронные (топливные) карты без взимания дополнительной платы (платежей) за вновь предоставленные электронные (топливные) карты. 3.6. В случае неисправности электронной (топливной) карты Поставщик обязан в течение ____часов с момента обращения Заказчика произвести замену электронной (топливной) карты на новую с зачислением остатка топлива на вновь выданную электронную (топливную) карту без взимания дополнительной платы. |
3.7. Срок действия электронных (топливных) карт: _________________. 3.8. Представители Заказчика вправе осуществлять самовывоз топлива с использованием специализированных емкостей (канистр) для нефтепродуктов по электронным (топливным) картам. 3.9. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента поступления товара в бак автотранспорта и (или) канистру Заказчика, данный факт подтверждает кассовый и терминальный чеки, где указана следующая информация: - дата, время; - адрес АЗС; - номер АЗС; - наименование товара; - количество отпущенных литров; - цена за единицу топлива. 3.10. Соответствие качества товара должно быть подтверждено: - декларацией о соответствии; - паспортом топлива и другими документами, подтверждающими качество топлива. _______________
Все документы должны быть оформлены в соответствии с российским законодательством. |
4. Порядок приемки товара _______________
4.1. Поставщик обязан ежемесячно в срок не позднее ________ числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику товарную накладную в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон), Акт сдачи-приемки товара, составленный по форме согласно приложению N 4 к настоящему контракту в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон) _______________
При приемке товара поставленного в декабре текущего года, документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта предоставляются Поставщиком не позднее ___ декабря текущего года. 4.2. Приемка поставленного товара за отчетный период осуществляется Заказчиком в течение __ (_____) рабочих дней со дня получения Заказчиком документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего контракта. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия. 4.3. Данные Отчета о поставке товара сверяются Заказчиком с данными документов оборудования АЗС (терминальный чек, кассовый чек), полученными от держателей (электронных) топливных карт, в течение __ (____) рабочих дней. 4.4. Для проверки поставленного товара в части его соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. |
В случае подтверждения экспертной организацией факта отпуска Заказчику некачественного товара, а также документально подтвержденного факта повреждения транспортного средства Заказчика по причине заправки транспортного средства некачественным товаром, поставленным в соответствии с контрактом, Поставщик возмещает Заказчику причиненный ущерб и затраты по проведению независимой экспертизы (в том числе лабораторных исследований). 4.5. Приемка Товара включает: - проверку документов, указанных в пунктах 4.1 и 4.3 настоящего контракта; - проверку товара по количеству, качеству и ассортименту представителем Заказчика непосредственно в момент заправки на АЗС Поставщика; - экспертизу поставленного товара. 4.6. В случае выявления расхождений в документах, указанных в пунктах 4.1 и 4.3 настоящего контракта Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении дополнительных сведений или пояснений относительно поставленного товара. При получения от Заказчика запроса о предоставлении дополнительных сведений или пояснений, Поставщик в течение ___ (_____) дней с момента получения запроса обязан предоставить Заказчику запрашиваемые дополнительные сведения или пояснения информационным письмом с необходимыми приложениями. 4.7. При отсутствии претензий относительно количества, качества и ассортимента товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, Заказчик подписывает товарную накладную (универсальный передаточный документ) в 2 (двух) экземплярах и Акт сдачи-приемки товара, составленный по форме согласно приложению N 4 к настоящему контракту за отчетный период не позднее ___ (___) календарных дней с даты предоставления Поставщиком документов, либо направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от их подписания, содержащий перечень замечаний Заказчика и сроки их устранения (далее - мотивированный отказ). 4.8. Способ направления мотивированного отказа: нарочно с отметкой о получении и (или) посредством электронной почты с обязательным досылом почтовым отправлением по адресу Поставщика, указанному в разделе 13 настоящего контракта. |
4.9. В случае получения Поставщиком от Заказчика мотивированного отказа в связи с необходимостью устранения замечаний, Поставщик обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе, устранить указанные замечания за свой счет. 4.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара, в случае выявления несоответствия этого товара условиям настоящего контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком. 5. Взаимодействие Сторон 5.1. Поставщик обязан: 5.1.1. В течение ___ (___) дней с даты заключения контракта предоставить Заказчику список АЗС, соответствующий условиям технического задания. В случае поступления от Заказчика жалоб и/или замечаний на работу АЗС, указанных в списке АЗС, принимать меры по устранению недостатков и письменно сообщать об этом Заказчику в течение ___ (____) дней с момента обращения Заказчика. 5.1.2. Обеспечить круглосуточный отпуск товара по электронным (топливным) картам на АЗС, указанных в списке АЗС. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим регламентам и требованиям настоящего контракта. 5.1.3. Изготовить и передать Заказчику электронные (топливные) карты в сроки и в порядке, установленном настоящим контрактом и техническим заданием. 5.1.4. Предоставлять Заказчику по его запросу в сроки, указанные в таком запросе документы и информацию, относящиеся к предмету настоящего контракта, в том числе подтверждающие качество поставленного товара. 5.1.5. Соблюдать порядок обслуживания электронных (топливных) карт, который определен Техническим заданием и настоящим контрактом. |
5.1.6. В случае отказа в поставке товара держателю электронной (топливной) карты выдавать держателю электронной (топливной) карты на руки письменное уведомление о невозможности поставить заявленный товар на АЗС Поставщика в момент отказа, с обязательным указанием причины такого отказа. 5.1.7. Назначить ответственного представителя (ответственных представителей) для решения организационно-технических вопросов, возникающих в ходе исполнения контракта, и предоставить Заказчику его (их) контактные данные в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения настоящего контракта. 5.1.8. Обеспечить Заказчику возможность круглосуточной связи (24 часа в сутки 7 дней в неделю) по телефону и электронной почте с ответственным представителем (ответственными представителями) Поставщика для оперативного решения вопросов, возникших при поставке товара. 5.1.9. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом. 5.1.10. В соответствии с условиями настоящего контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара. 5.1.11. Предоставлять Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего контракта, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Поставщиком таких договоров _______________
|
5.1.12. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и настоящим контрактом. 5.2. Поставщик вправе: 5.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку поставленного товара и электронных (топливных) карт в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 5.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. 5.2.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по настоящему контракту. 5.2.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки товара в рамках настоящего контракта. 5.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 5.2.6. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 настоящего контракта. 5.2.7. По согласованию с Заказчиком поставить товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем контракте. Данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту. 5.2.8. Вносить изменения в список АЗС. Информация об изменениях в списке АЗС письменно доводится до Заказчика в течение ___ рабочих дней с момента возникновения указанных изменений. 5.2.9. Осуществлять иные права, не указанные в тексте настоящего контракта, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 5.3. Заказчик обязан: |
5.3.1. Обеспечить своевременную приемку электронных (топливных) карт и поставленного товара, соответствующих требованиям настоящего контракта. 5.3.2. Обеспечить своевременную оплату поставленного товара, соответствующего условиям настоящего контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом. 5.3.3. Обеспечить Поставщика информацией, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 5.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика. 5.3.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 настоящего контракта. 5.3.6. Обеспечить сохранность электронной (топливной) карты. 5.3.7. По письменному запросу Поставщика вернуть электронные (топливные) карты после исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по контракту. 5.3.8. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий настоящего контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5.3.9. Назначить ответственного представителя (ответственных представителей) для решения организационно-технических вопросов, возникающих в ходе исполнения контракта, и предоставить Поставщику его (их) контактные данные в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения настоящего контракта 5.4. Заказчик вправе: 5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств и надлежащим образом оформленных документов, указанных в настоящем контракте и подтверждающих исполнение обязательств по настоящему контракту. |
5.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по настоящему контракту и документы, в том числе, подтверждающие качество товара. 5.4.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных в ходе поставки товара. 5.4.4. Отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям настоящего контракта. 5.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 5.4.6. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. 5.4.7. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 8 настоящего контракта, причиненных по вине Поставщика. 5.4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, произвести оплату по настоящему контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с разделом 8 настоящего контракта, и исполнить за Поставщика обязательства по перечислению в бюджет Санкт-Петербурга начисленной неустойки (штрафа, пени). 5.4.9. Осуществлять иные права в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 6. Обеспечение исполнения контракта |
_______________
|
6.1. Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме ______________ на сумму ___________ рублей __ копеек, эквивалентную __ процентам от максимального значения цены контракта. 6.2. В случае если предложенная Поставщиком сумма цен единиц товара снижена на 25 процентов и более по отношению к начальной сумме цен единиц товара, обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона N 44-ФЗ. 6.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона N 44-ФЗ. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 6.4. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ не превышает 30 (тридцати) дней/15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящих контрактом. |
6.5. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ. 6.6. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов. |
6.7. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. 6.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком), лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик предоставляет новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ. 6.9. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи Федерального закона N 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона N 44-ФЗ. 6.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 6.11. В случае если Поставщик, с которым заключается контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, предоставил информацию в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона N 44-ФЗ он освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта. _______________
|
7. Срок действия контракта, порядок изменения и расторжения контракта 7.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента, предусмотренного частью 8 статьи 83.2 Федерального закона N 44-ФЗ и действует по __ _______ 20__ г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами _______________
Окончание срока действия настоящего контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему контракту. 7.2. Настоящий контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 7.3. Все изменения настоящего контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к настоящему контракту, являющими неотъемлемой его частью. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего контракта в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вправе изменить размер и (или) сроки оплаты и (или) объем товаров, в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. _______________
|
7.4. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями частей 8-23 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов. 7.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта в случае: 7.5.1. Неоднократного нарушения Поставщиком обязательств по контракту. 7.5.2. Существенного нарушения требований к качеству поставленного товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков). 7.6. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 7.7. При исполнении настоящего контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем контракте. Данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к настоящему контракту. 8. Ответственность Сторон |
_______________
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта. 8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила). 8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке: |
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно); б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно); г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей. 8.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 8.3-8.5 настоящего контракта. 8.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 8.8. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил): а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн рублей; |
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно); г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно); д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно); е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно); ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно); з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно); и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей. 8.9.1. _______________
|
8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в следующем порядке: а) в случае если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей; 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно); б) в случае если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей; 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно) _______________
|
8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей; б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно); г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей. 8.11.1 _______________
|
8.12. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона N 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 8.14 настоящего контракта. _______________
8.13. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 8.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком. 8.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 8.16. Поставщик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 8.17. В случае полного (частичного) неисполнения, а также ненадлежащего исполнения условий настоящего контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. |
8.18. В случае расторжения настоящего контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта. 8.19. Уплата неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре. 8.20. В случае привлечения к исполнению настоящего контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по контракту несет Поставщик. 9. Обстоятельства непреодолимой силы 9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение _____ (___) дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях. 9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления. 9.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более _____ (___) дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего контракта. |
10. Порядок урегулирования споров 10.1. Все споры и разногласия в связи с исполнением контракта разрешаются путем переговоров. 10.2. При недостижении Сторонами согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным. 10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу, установленному настоящим контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации _______________
|
10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензии. 10.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов. 10.7. Если претензия содержит требования в денежном выражении, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет. 10.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них. 10.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 10.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 10.11. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан заказчиком на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования). |
11. Антикоррупционная оговорка 11.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: - платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту; - платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.); - не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации. | ||
12. Заключительные положения 12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 12.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон. 12.3. В случае реорганизации одной из Сторон как юридического лица, все права и обязательства по настоящему контракту не прекращаются, а переходят к его правопреемнику. 12.4. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту. 12.5. При изменении местонахождения, названия, банковских реквизитов, иных реквизитов, указанных в разделе 13 настоящего контракта, а также в случае реорганизации, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) дней с даты соответствующих изменений. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет, несет Поставщик. 12.6. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим контрактом, любая корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под расписку либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она направлена. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если: Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи; несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя. Направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 13 настоящего контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон. 12.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего контракта. 12.8. | ||
_______________
приложение N 1 - Спецификация; приложение N 2 - Техническое задание; приложение N 3 - Форма заявки на изготовление электронных (топливных) карт; приложение N 4 - Форма акта сдачи-приемки товара; приложение N 5 - Форма Акта приема-передачи электронных (топливных) карт. | ||
13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон: | ||
Заказчик: | Поставщик: | |
Наименование, место нахождения, банковские реквизиты | Наименование, место нахождения, банковские реквизиты | |
От Заказчика | От Поставщика | |