АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 апреля 2013 года N 241-рк
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ ОТ 19.06.2008 N 513-РК
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени:
внести в распоряжение Администрации города Тюмени от 19.06.2008 N 513-рк "Об утверждении Регламента действий муниципальных и иных заказчиков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, гражданско-правовым договорам иных заказчиков" (с изменениями, внесенными распоряжениями Администрации города Тюмени от 11.04.2011 N 181-рк, от 02.10.2012 N 536-рк) следующие изменения:
пункт 1.3 приложения к распоряжению дополнить абзацем следующего содержания:
"Положения главы 2.1 Регламента применяются в случае, если контрактом (договором) предусмотрено право заказчика производить вычет (удержание) суммы неустойки (штрафа, пеней) из суммы, подлежащей оплате за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) при нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) срока исполнения обязательства, установленного контрактом (договором).";
абзац 1 пункта 2.5 приложения к распоряжению дополнить предложением следующего содержания:
"Одновременно с повторным уведомлением заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) претензию об оплате неустойки (штрафа, пени) с указанием срока для оплаты (но не более срока, установленного заказчиком в повторном уведомлении) в соответствии с условиями контракта (договора), устанавливающими ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя) за нарушение условий контракта (договора), по форме, указанной в приложении 2 к Регламенту.";
главу 2 приложения к распоряжению дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания:
"2.5.1. Максимальный срок ожидания исполнения контракта (договора), установленный пунктом 2.5 Регламента, в целях завершения выполнения работ (оказания услуг) по контрактам (договорам), предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод (далее - объекты коммунальной инфраструктуры), автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Тюмени, за исключением защитных сооружений, производственных объектов и элементов обустройства автомобильных дорог (далее - объекты дорожной инфраструктуры), а также разработка проектной документации по указанным объектам, может быть продлен в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
В случае, если по окончании максимального срока ожидания исполнения контракта (договора) на выполнение работ (оказание услуг) на объектах коммунальной инфраструктуры и объектах дорожной инфраструктуры, предусмотренного пунктом 2.5 Регламента, подрядчиком (исполнителем) нарушения условий контракта (договора) не устранены, в течение 5 рабочих дней с момента окончания срока, указанного заказчиком в повторном уведомлении, направленном в соответствии с пунктом 2.5 Регламента, заказчик направляет подрядчику (исполнителю) уведомление о нарушении условий контракта (договора) с указанием нового срока устранения нарушения по форме, указанной в приложении 1 к Регламенту.
При этом срок устранения нарушения, устанавливаемый в уведомлении, направляемом в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта, не может превышать 60 календарных дней с момента окончания срока, указанного заказчиком в повторном уведомлении, направленном в соответствии с пунктом 2.5 Регламента.
Решение о продлении срока ожидания исполнения контракта (договора), предусмотренное настоящим пунктом, принимается комиссией заказчика при условии, что объем выполненных работ (оказанных услуг) по контракту (договору), принятых заказчиком, составляет не менее 50% от общего объема работ (услуг) по контракту (договору).
Комиссия создается приказом руководителя заказчика, в составе не менее 3 человек, с обязательным присутствием руководителя заказчика (для муниципальных казенных и бюджетных учреждений, выступающих иными заказчиками - представителя учредителя), руководителей юридических служб заказчика (в случае отсутствия юридической службы - лиц, осуществляющих полномочия по правовому сопровождению деятельности данного заказчика). В состав комиссии включается заместитель Главы Администрации города Тюмени, курирующий деятельность заказчика.
Решение комиссии оформляется протоколом заседания, копия которого направляется Главе Администрации города Тюмени.
В случае если комиссией принято решение о нецелесообразности (об отсутствии необходимости) продления указанного срока ожидания исполнения контракта (договора) или в случае если подрядчиком (исполнителем) по окончании срока ожидания исполнения контракта (договора), установленного в соответствии с настоящим пунктом, нарушения условий контракта (договора) не устранены, заказчик обязан принять решение, предусмотренное подпунктом "а" пункта 2.3 Регламента, и осуществить действия, указанные в пункте 2.4 Регламента (срок для направления подрядчику (исполнителю) дополнительного соглашения о расторжении контракта (договора), претензии об оплате неустойки (штрафа, пени), требования о возврате перечисленных заказчиком сумм аванса исчисляется с момента окончания срока, указанного заказчиком соответственно в повторном уведомлении, направленном в соответствии с пунктом 2.5 Регламента, либо в уведомлении, направленном в соответствии с настоящим пунктом).";
приложение к распоряжению дополнить главой 2.1 следующего содержания:
"2.1. Действия заказчика по вычету (удержанию) суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) при нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) срока исполнения обязательства, установленного контрактом (договором)
2.1.1. Заказчик обязан вести учет встречных (денежных) обязательств при исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта (договора) и производить оплату за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) за вычетом (удержанием) суммы неустойки (штрафа, пени) при нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) срока исполнения обязательства, установленного контрактом (договором).
2.1.2. При нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) срока исполнения обязательства, установленного контрактом (договором), заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) уведомление, предусмотренное пунктами 2.1, 2.5 Регламента, с дополнительным указанием информации о последующем вычете (удержании) суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги).
2.1.3. В случае возникновения обязанности поставщика (подрядчика, исполнителя) по уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с нарушением срока исполнения обязательства, установленного контрактом (договором), при приемке товара (работ, услуг) заказчик проводит расчет неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта (договора) и указывает:
в акте приемки-передачи товара (акта оказанных услуг) информацию о сумме начисленной неустойки (штрафа, пени), об основаниях применения неустойки (штрафа, пени), о произведенном зачете суммы неустойки (штрафа, пени), об итоговой сумме денежных средств, подлежащей оплате за поставленные товары, оказанные услуги, с учетом произведенного зачета;
в акте выполненных работ по форме N КС-2 информацию о сумме начисленной неустойки (штрафа, пени), об основаниях применения неустойки (штрафа, пени), о произведенном зачете;
в справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3 информацию о сумме начисленной неустойки (штрафа, пени), о произведенном зачете, об итоговой сумме денежных средств, подлежащей оплате за выполненные работы, с учетом произведенного зачета.
2.1.4. К актам (справке), указанным в пункте 2.1.3 Регламента, заказчиком прикладывается расчет неустойки (штрафа, пени) по форме, указанной в приложении 3 к Регламенту, и содержащий информацию об основаниях применения неустойки (штрафа, пени), в том числе ссылку на пункт (пункты) контракта (договора), предусматривающие право заказчика производить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) при нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) срока исполнения обязательства, установленного контрактом (договором); пункт (пункты) контракта (договора), устанавливающие основания взыскания неустойки (штрафа, пени) и размер неустойки (штрафа, пени).
2.1.5. Заказчик должен обеспечить надлежащее ознакомление (уведомление) поставщика (подрядчика, исполнителя) о производимом вычете (удержании) суммы неустойки (штрафа, пени) и об итоговой сумме денежных средств, подлежащей оплате за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) путем передачи уполномоченному представителю поставщика (подрядчика, исполнителя) или направления заказным письмом с уведомлением в адрес поставщика (подрядчика, исполнителя), если иное не предусмотрено контрактом (договором), подписанных актов (справок) и расчета, указанных в пунктах 2.1.3 и 2.1.4 Регламента.
2.1.6. Исполнение обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по перечислению в доход бюджета города Тюмени удержанной заказчиком суммы неустойки (штрафа, пени) осуществляется заказчиком в соответствии с условиями контракта (договора).
2.1.7. В случае, если обязательство по оплате неустойки (штрафа, пени) за нарушение сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) исполнено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в добровольном порядке и в полном объеме, действия заказчика по вычету (удержанию) неустойки (штрафа, пени) не производятся.
2.1.8. В случае, если неустойка (штраф, пени) не может быть в полном объеме взыскана при осуществлении вычета (удержания) неустойки (штрафа, пени), направление претензии поставщику (подрядчику, исполнителю), требования к организации, обеспечивающей исполнение контракта, а также подготовка и направление искового заявления в суд, осуществляется заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные главами 2, 3 настоящего Регламента.";
приложения к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава Администрации города
А.В.МООР
Приложение
к распоряжению
от 22.04.2013 N 241-рк
Приложение 1
к Регламенту
Кому: _______________
Адрес: ______________
УВЕДОМЛЕНИЕ о нарушении условий контракта (договора)
Между (указывается полное наименование заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)) заключен контракт (договор) (указывается полное наименование контракта (договора)) от (указывается дата контракта (договора)), N (указывается номер контракта (договора)) (далее - контракт (договор)).
Согласно пункту (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора), Ваша организация обязалась (указывается предмет контракта (договора)) в срок (указывается срок исполнения обязательства, предусмотренный контрактом (договором) либо требования к качеству/количеству товара (работ, услуг), иные условия контракта (договора), факт нарушения которых выявлен заказчиком).
Однако по состоянию на (указывается дата исполнения обязательства, предусмотренного контрактом (договором)) Вашей организацией не исполнены (указываются неисполненные обязательства, предусмотренные контрактом (договором) либо указывается какие обязательства исполняются с нарушением условий контракта (договора)).
На основании изложенного требую (указываются обязательства по контракту (договору), подлежащие исполнению, либо требования к устранению нарушений по качеству/количеству товара (работ, услуг)) в течение (указывается число календарных дней) дней с момента направления настоящего уведомления, т.е. до "___" __________ 20__ года.
Уведомляю Вас о том, что согласно пункту (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора), в связи с нарушением (указывается какое условие контракта (договора) нарушено), Вам будет начислена неустойка (штраф, пени) в размере (указывается размер неустойки (штрафа, пени), установленный контрактом (договором)).
В соответствии с пунктом (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора) за нарушение Вами срока исполнения (указывается обязательство, установленное контрактом (договором), срок исполнения которого нарушен), заказчиком (указывается наименование заказчика по контракту (договору)) будет произведен вычет (удержание) суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги). *
(уведомление подписывается руководителем заказчика)
* заполняется при нарушении срока исполнения обязательства, предусмотренного контрактом (договором)
Приложение 2
к Регламенту
Кому: ________________
Адрес: _______________
ПРЕТЕНЗИЯ об оплате неустойки (штрафа, пени)
Между (указывается полное наименование заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)) заключен контракт (договор) (указывается полное наименование контракта (договора)) от (указывается дата контракта (договора)), N (указывается номер контракта (договора)) (далее - контракт (договор)).
Согласно пункту (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора), Ваша организация обязалась (указывается предмет контракта (договора)) в срок (указывается срок исполнения обязательства, предусмотренный контрактом (договором) либо требования к качеству/количеству товара (работ, услуг), иные условия контракта (договора), факт нарушения которых выявлен заказчиком).
Однако указанное обязательство по контракту (договору) Вашей организацией исполнено с нарушением срока, что составляет (указывается количество календарных дней) дней просрочки (с (указывается дата дня, следующего после дня истечения установленного контрактом (договором) срока исполнения обязательства) по (указывается дата подписания актов приемки-передачи товаров (выполненных работ, оказанных услуг)).
В соответствии с пунктом (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора), за нарушение Вашей организацией срока исполнения (указывается обязательство, установленное контрактом (договором), срок исполнения которого нарушен) заказчиком (указывается наименование заказчика по контракту (договору)) Вам начислена неустойка (штраф, пени) (выбрать нужное) в размере (указывается размер неустойки (штрафа, пени), предусмотренный контрактом (договором)), что составляет (приводится формула расчета (базовая ставка x количество дней) и указывается итоговая сумма) рублей.
На основании изложенного требую оплатить неустойку (штраф, пени) в размере (указывается итоговая сумма неустойки (штрафа, пени)) рублей в течение (указывается число календарных дней) дней с момента направления настоящего уведомления, т.е. до "___" __________ 20__ года по следующим реквизитам (указываются банковские реквизиты для перечисления денежных средств).
В случае неоплаты предъявленной неустойки (штрафа, пени) в добровольном порядке, заказчик (указывается наименование заказчика по контракту (договору)) будет вынужден обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с иском о взыскании неустойки (штрафа, пени), предъявленной Вам.
Приложение:
(претензия подписывается руководителем заказчика)
Приложение 3
к Регламенту
Приложение к акту (указывается дата,
номер акта приемки-передачи товара,
оказанных услуг, выполненных работ)
Расчет суммы неустойки (штрафа, пени)
Между (указывается полное наименование заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)) заключен контракт (договор) (указывается полное наименование контракта (договора)) от (указывается дата контракта (договора)), N (указывается номер контракта (договора)) (далее - контракт (договор)).
Согласно пункту (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора), Ваша организация обязалась (указывается предмет контракта (договора)) в срок (указывается срок исполнения обязательства, предусмотренный контрактом (договором), срок исполнения которого нарушен).
Однако указанное обязательство по контракту (договору) Вашей организацией выполнено с нарушением срока, что составляет (указывается количество календарных дней) дней просрочки (с (указывается дата дня, следующего после дня истечения установленного контрактом (договором) срока исполнения обязательства) по (указывается дата подписания актов приемки-передачи товаров (выполненных работ, оказанных услуг)).
В соответствии с пунктом (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора), за нарушение Вашей организацией срока исполнения (указывается обязательство, установленное контрактом (договором), срок исполнения которого нарушен) заказчиком (указывается наименование заказчика по контракту (договору)) Вам начислена неустойка (штраф, пени) в размере (указывается размер неустойки (штрафа, пени), предусмотренный контрактом (договором)), что составляет (приводится формула расчета (базовая ставка x количество дней) и указывается итоговая сумма) рублей.
Пунктом (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора) предусмотрено право заказчика (указывается наименование заказчика по контракту (договору)) на вычет (удержание) суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) при нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения (указывается обязательство, предусмотренное контрактом (договором)).
На основании (указывается дата, номер акта приемки-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг) стоимость поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) составляет (указывается сумма) рублей.
Таким образом, оплата за поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) будет произведена за вычетом (удержанием) неустойки (штрафа, пени) (указывается сумма неустойки (штрафа, пени)) в связи с нарушением сроков исполнения (указывается обязательство, предусмотренное контрактом (договором), срок исполнения которого нарушен).
Итого сумма к оплате составит (указывается формула расчета: сумма, подлежащая оплате по контракту (договору) - сумма неустойки (штрафа, пени) и указывается итоговая сумма) рублей.
(расчет подписывается руководителем заказчика).
Приложение 4
к Регламенту
