Типовая форма Соглашения об условиях и порядке предоставления субсидий для финансирования строек и объектов, являющихся муниципальной собственностью, включенных в адресную инвестиционную программу за счет областного бюджета

г.

"

"

г.

Комитет по строительству Ленинградской области, именуемый в дальнейшем "Главный распорядитель", в лице председателя комитета по строительству Каталевича Анатолия Петровича, действующего на основании положения о комитете по строительству Ленинградской области, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2011 N 36, с одной стороны, и администрация

муниципального образования

Ленинградской области в лице Главы

администрации муниципального образования

, действующего

на основании

, именуемая в дальнейшем

"Муниципальный заказчик", с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем

"Стороны", в целях реализации областного закона от

г. N

-оз

"Об областном бюджете Ленинградской области на год и на плановый период

годов" (с изменениями и дополнениями) (далее - закон об областном бюджете) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по организации финансирования объектов, указанных в Приложении 1 к настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных в рамках адресной инвестиционной программы, утвержденной законом об областном бюджете, и

долгосрочной целевой программы "

", утвержденной

Постановлением Правительства Ленинградской области от

г. N

,

главным распорядителем по которым является Комитет по строительству Ленинградской области.

1.2. Финансирование объектов из областного бюджета осуществляется в соответствии с объемами ассигнований, указанными в Приложении 1 по соответствующим разделам адресной инвестиционной программы и кодам расходов бюджетной классификации РФ.

1.3. Средства перечисляются на счет финансового органа муниципального образования в территориальном органе Федерального казначейства, открытого для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3 Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2009 N 412 "Об утверждении Положения о формировании и реализации областной адресной инвестиционной программы" (далее по тексту - Положение).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. "Главный распорядитель":

2.1.1. Осуществляет финансирование объектов программной части адресной инвестиционной программы в объеме согласно Приложению 1 на условиях софинансирования расходов из местного бюджета и внебюджетных источников, объем которого определяется в соответствии с областным законом об утверждении соответствующей долгосрочной целевой программы.

2.1.2. Доводит до Муниципального заказчика объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с законом об областном бюджете.

2.1.3. Перечисление субсидий по вновь начинаемым объектам осуществляется после предоставления главному распорядителю бюджетных средств копии заключенного муниципального контракта, обязательным приложением к которому является график финансирования работ на текущий год, и выдачи разрешения на строительство.

2.1.4. Первоначальное перечисление субсидий по каждому из объектов осуществляется в объеме средств текущего квартала, предусмотренного Приложением 2 к Соглашению, по предоставлению получателями субсидий главному распорядителю копий заключенных муниципальных контрактов по вновь начинаемым объектам.

2.1.5. Последующее перечисление субсидий осуществляется в следующем квартале после предоставления главному распорядителю получателями субсидий отчета об использовании ранее перечисленных субсидий по форме согласно Приложению 3 с документами, перечисленными в п.2.2.6 Соглашения.

2.1.6. В случае предоставления отчета о неполном освоении субсидий в предыдущем квартале объем субсидий, перечисляемых во втором и третьем квартале, уменьшается на сумму неосвоенных субсидий. В дальнейшем при предоставлении получателем субсидии не менее чем за 6 рабочих дней до окончания текущего квартала отчета, подтверждающего полное освоение ранее перечисленных субсидий, главный распорядитель в случае утверждения данного отчета перечисляет до окончания квартала оставшуюся сумму субсидии текущего квартала.

2.1.7. Окончательное перечисление субсидии по каждой стройке (объекту) осуществляется после предоставления отчета о полном освоении субсидий предыдущих кварталов, а также копий документов, подтверждающих выполнение подлежащих оплате работ (не позднее 15 декабря).

2.1.8. В случае нарушения получателями субсидий графика софинансирования объектов за счет средств местного бюджета главный распорядитель имеет право приостановить предоставление субсидий.

2.1.9. В случаях изменения объемов финансирования из областного бюджета Ленинградской области по объектам, указанным в Приложении 1 к данному Соглашению, уведомляет Муниципального заказчика об изменении ассигнований и лимитов бюджетных обязательств для последующего заключения дополнительного соглашения на проведение работ в пределах финансовых средств, выделенных из областного бюджета Ленинградской области.

2.1.10. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

2.1.11. В случае нецелевого использования Муниципальным заказчиком выделенных в рамках настоящего договора объемов бюджетных ассигнований имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке и (или) применить иные меры принуждения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

2.1.12. Вправе запрашивать от Муниципального заказчика документацию, необходимую для реализации настоящего Соглашения.

2.1.13. В случае незаключения до 1 мая текущего финансового года муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) по объектам, указанным в Приложении 1, имеет право вносить предложения по изменению закона об областном бюджете в части исключения данных объектов.

2.1.14. По результатам освоения капитальных вложений имеет право вносить предложения о перераспределении лимитов государственных инвестиций в установленном порядке.

2.2. "Муниципальный заказчик":

2.2.1. Распоряжается инвестициями в целях выполнения работ (оказание услуг) по объектам, указанным в Приложении 1 в соответствии со строительными нормами и правилами.

2.2.2. Учитывает поступившие в рамках исполнения настоящего Соглашения средства областного бюджета в доходной и расходной части местного бюджета по кодам бюджетной классификации РФ, указанным в Приложении 1.

2.2.3. Определяет заказчика-застройщика по строительству объектов, указанных в Приложении 1, и представляет договор с заказчиком-застройщиком или со специализированной организацией Главному распорядителю.

2.2.4. Осуществляет размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд по объектам, указанным в приложении 1 к настоящему Соглашению, через уполномоченный орган - комитет государственного заказа Ленинградской области.

2.2.5. Обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на строительство объектов, указанных в Приложении 1 к настоящему Соглашению. Несет ответственность за целевое использование средств областного бюджета Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление Главному распорядителю отчета. Отчет предоставляется ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном носителе и в электронном виде по форме (Приложение 3 к Соглашению). К отчету прилагаются на бумажном носителе копии следующих документов:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (для строительно-монтажных работ);

- акты выполненных работ КС-2 (для строительно-монтажных работ);

- накопительная ведомость объемов выполненных работ;

- акты выполненных работ (для иных работ);

- платежные поручения с отметкой, подтверждающей финансирование объектов за счет средств областного и местного бюджетов;

- счета на оплату от подрядной организации муниципальному заказчику с отметкой и подписью заказчика "к оплате".

2.2.7. При завершении строительства (реконструкции) объекта предоставляет Главному распорядителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и выписку из реестра муниципальной собственности, с указанием стоимости принимаемого (реконструированного) объекта основных средств.

2.2.8. Обеспечивает долевое финансирование мероприятий по обеспечению

строительства объектов за счет средств местного бюджета на

год, а также

привлеченных (внебюджетных) средств в объемах, указанных в Приложении 1, и в соответствии с графиком софинансирования, указанным в Приложении 2. При отсутствии финансирования, предусмотренного согласованным графиком, предоставление субсидий областного бюджета переносится на более поздние периоды финансового года до исполнения муниципальным образованием своих обязательств. В отношении муниципального образования, допустившего неисполнение обязательств по финансированию объекта за счет средств местного бюджета, производится блокировка расходов. В случаях изменения объемов финансирования объектов из местного бюджета и внебюджетных источников уведомляет Главного распорядителя об изменении ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, для последующего заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

2.2.9. Обеспечивает беспрепятственный доступ сотрудников Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на документальные проверки исполнения бюджетов муниципальных образований, связанных с целевым и эффективным использованием субсидий в ходе исполнения муниципальных контрактов.

2.2.10. На вновь начинаемых объектах строительства (реконструкции, капитального ремонта) устанавливает веб-камеры.

2.2.11. Руководствуется Типовой формой муниципального контракта (Приложение 4) при подготовке аукционной документации.

2.2.12. При подготовке аукционной документации в случае включения в муниципальный контракт авансирования предусматривает условие оплаты аванса за счет средств местного бюджета.

2.2.13. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) подрядной организацией свыше 30 дней своих обязательств по муниципальному контракту (подрядчик не приступил к исполнению муниципального контракта в установленные сроки, либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков (этапов строительства), либо подрядчиком нарушен конечный срок выполнения работ более чем на 30 дней) расторгает муниципальный контракт с требованием уплаты неустойки в полном размере в соответствии с условиями контракта (а также при необходимости обращается в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о возврате подрядной организацией перечисленных ранее средств в связи с невыполнением условий муниципального контракта и уплате всех предусмотренных муниципальным контрактом неустоек).

2.2.14. При подготовке аукционной документации в проекте муниципального контракта предусматривает сроки выполнения этапов строительства объектов, в том числе:

- подготовка земельного участка;

- выполнение земляных работ;

- выполнение работ по монтажу фундаментов;

- выполнение работ по монтажу конструкций подземной части;

- выполнение работ по монтажу конструкций надземной части;

- выполнение работ по монтажу сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе внутренних и наружных сетей);

- выполнение работ по монтажу инженерных систем и оборудования.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае установления факта нецелевого использования Муниципальным заказчиком выделенных бюджетных ассигнований, подтвержденного актом проверяющих органов, следствием которого явилось одностороннее расторжение Главным распорядителем настоящего Соглашения и (или) решение о применении мер принуждения, определенных Бюджетным кодексом РФ, Муниципальный заказчик в месячный срок осуществляет возврат Главному распорядителю использованных не по назначению средств или обеспечивает выполнение работ за счет средств местного бюджета.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение настоящего Соглашения в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при реализации настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные вопросы между Сторонами разрешаются Арбитражным судом.

4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном соглашении Сторон, а также в одностороннем порядке Главным распорядителем в соответствии с положениями п.2.1.11, 2.1.13 и п.3.1 настоящего Соглашения.

5. Заключительные положения

5.1. Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых предоставляется в комитет финансов Ленинградской области и по одному для каждой из Сторон.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются Сторонами в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует по

20

г.

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Главный распорядитель: Комитет по строительству Ленинградской области.

191014, г.Санкт-Петербург, ул.Некрасова, 14

банковские реквизиты

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования.

адрес
     
     банковские реквизиты

7. Подписи Сторон

От Муниципального заказчика

Глава администрации
Муниципального образования

Ленинградской области

От Главного распорядителя

Председатель комитета
по строительству

Ленинградской области

Муниципальный заказчик

Глава администрации МО

Ленинградской области

Главный распорядитель
Председатель комитета
по строительству Ленинградской области

А.П.Каталевич

печать

Муниципальный заказчик

Глава администрации МО

Ленинградской области

Главный распорядитель
Председатель комитета
по строительству Ленинградской области

А.П.Каталевич

/

/

печать