ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 августа 2017 года N 490-рп
Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
(с изменениями на 3 октября 2024 года)
(в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 27.10.2017 N 621-рп, от 16.03.2018 N 115-рп, от 27.04.2018 N 195-рп, от 27.06.2018 N 339-рп, от 07.09.2018 N 453-рп, от 08.11.2018 N 594-рп, от 21.12.2018 N 686-рп, от 29.12.2018 N 729-рп, от 14.03.2019 N 127-рп, от 14.06.2019 N 297-рп, от 23.09.2019 N 498-рп, от 06.12.2019 N 674-рп, от 13.03.2020 N 116-рп, от 05.06.2020 N 306-рп, от 28.08.2020 N 484-рп, от 27.11.2020 N 699-рп, от 02.04.2021 N 160-рп, от 04.06.2021 N 275-рп, от 01.10.2021 N 542-рп, от 24.12.2021 N 737-рп, от 08.04.2022 N 151-рп, от 01.07.2022 N 387-рп, от 29.09.2022 N 590-рп, от 29.12.2022 N 859-рп, от 31.03.2023 N 165-рп, от 30.06.2023 N 426-рп, от 28.09.2023 N 641-рп, от 22.12.2023 N 848-рп, от 05.04.2024 N 154-рп, от 02.07.2024 N 354-рп, от 03.10.2024 N 486-рп)
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, во исполнение пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 9 июля 2017 года N Пр-1329 по итогам совещания Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации 22 июня 2017 года:
1. Утвердить:
1.1. План-график ("дорожную карту") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - план-график) (приложение 1).
(пп. 1.1 в ред. распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 27.11.2020 N 699-рп)
1.2. Форму индивидуального паспорта гражданина, пострадавшего от действий (бездействия) застройщика, привлекающего денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов (далее - индивидуальный паспорт гражданина) (приложение 2).
2. Назначить ответственным за реализацию плана-графика заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры А.Ф. Ислаева.
(в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 27.10.2017 N 621-рп, от 08.11.2018 N 594-рп, от 01.10.2021 N 542-рп, от 01.07.2022 N 387-рп)
3. Департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
(в ред. распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 29.09.2022 N 590-рп)
3.1. Направить настоящее распоряжение в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
3.2. Утратил силу. - Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 27.11.2020 N 699-рп.
3.3. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, публиковать информацию о ходе реализации плана-графика.
(пп. 3.3 введен распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 27.10.2017 N 621-рп)
4. Службе жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
4.1. Направлять в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
(в ред. распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 29.09.2022 N 590-рп)
а) ежеквартально, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию для актуализации плана-графика и о ходе его реализации;
б) ежемесячно, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, информацию для актуализации индивидуальных паспортов граждан.
(в ред. распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 16.03.2018 N 115-рп)
4.2. В срок до 15 октября 2017 года разработать и ввести:
а) информационно-аналитическую систему контроля долевого строительства;
б) мобильное приложение информирования и контроля за объектами жилищного строительства с привлечением средств участников долевого строительства.
4.3. Ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, размещать в единой информационной системе жилищного строительства сведения, предусмотренные подпунктом 5 пункта 5 статьи 23.3 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
(пп. 4.3 введен распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 27.11.2020 N 699-рп)
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
5.1. Утвердить до 30 октября 2017 года муниципальные планы-графики по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (далее - муниципальный план-график), по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, и индивидуальные паспорта граждан по форме согласно приложению 2.
5.2. Назначить ответственных за реализацию муниципальных планов-графиков.
5.3. Ежеквартально, до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
(в ред. распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 29.09.2022 N 590-рп)
а) актуализированный муниципальный план-график и информацию о ходе его реализации, а также в случае изменения срока восстановления прав граждан - обоснования по изменению такого срока;
(в ред. распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 27.04.2018 N 195-рп, от 27.11.2020 N 699-рп)
б) информацию об утвержденных индивидуальных паспортах.
(п. 5.3 в ред. распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 16.03.2018 N 115-рп)
5.4. Обеспечить своевременную реализацию муниципальных планов-графиков, своевременное и системное информирование граждан о ходе их выполнения, а также принять необходимые меры по недопущению новых случаев нарушения прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов.
(п. 5.4 введен распоряжением Правительства ХМАО - Югры от 16.03.2018 N 115-рп)
(п. 5 в ред. распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 27.10.2017 N 621-рп)
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА
Приложение 1
к распоряжению
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 8 августа 2017 года N 490-рп
ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 23.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 214-ФЗ "ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(в ред. распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 03.10.2024 N 486-рп)
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Информация о застройщике | Информация о гражданах и количестве заключенных договоров | |||||||||||||||||
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства | Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) | Основание включения в единый реестр проблемных объектов | Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам | Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) | Кадастровый номер земельного участка | Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | Общая площадь жилых помещений (квартир) | Количество жилых помещений (квартир) | Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления | Общая площадь нежилых помещений | Количество нежилых помещений | Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве | Наименование | ИНН | Сведения о введении процедуры банкротства | Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений | Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Иные договоры |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
р-19372 ПД | 86-000104 | 1, 2, 3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 44 мкр. д. 2 | 86-RU 86310000-45-2016 от 30 августа 2023 года, 86-10-43-2023 от 30.08.2023 продление до 30.12.2024 | 86:10:0101125:283 | 73,5 | 18237 | 370 | 320 | 138,57 | 2 | - | Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | ИНН 8601069040 | Отсутствует | 356 | 253 | - | - |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены | Планируемые способ и срок восстановления прав граждан | ||||||||
меры нормативного (правового) характера | меры финансового характера | способ | Сроки восстановления прав граждан | ||||||
Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты | С помощью механизмов Федерального закона от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | За счет мер регионального характера | За счет мер застройщика | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Утверждение Порядка предоставления субсидии | 12.2020 | Принят Порядок предоставления субсидии | Предоставление субсидии из бюджета автономного округа Фонду, направленной на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства | 12.2023 | Фонду из бюджета автономного округа предоставлена субсидия на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства | Фондом принято решение о способе восстановления прав граждан | - | - | 12.2024 |
План мероприятий по восстановлению прав граждан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | Иной способ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение приобретателя | График завершения строительства | Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Дата начала заселения | Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) | Способ восстановления прав граждан | Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика | Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления | Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями | Дата внесения изменений в разрешение на строительство | Дата завершения проектно-изыскательских работ | Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Сроки выполнения строительно-монтажных работ | Этап 1 | Этап 2 | Этап 3 | Этап N | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала строительно-монтажных работ | Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов | Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта | Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта | Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения | Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||
25.02.2021 | 25.02.2021 | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 28.10.2021 | 28.10.2021 | 23.05.2022 | 11.07.2022 | 21.06.2022 | 23.11.2022 | 24.08.2022 | 27.04.2023 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 16.09.2021 | 15.10.2024 | - | 15.11.2024 | - | 15.10.2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 48,2 | |||||||||||||||
