ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2022 года N 859-рп
О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 года N 1063-р, Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года N 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", учитывая решение Общественного совета при Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 23 декабря 2022 года N 40):
Внести в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 августа 2017 года N 490-рп "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" изменение, изложив приложение 1 в следующей редакции:
"Приложение 1
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 8 августа 2017 года N 490-рп
ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 23.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА N 214-ФЗ "ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Информация о застройщике | Информация о гражданах и количестве заключенных договоров | |||||||||||||||||
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства | Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) | Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> | Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам | Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) | Кадастровый номер земельного участка | Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | Общая площадь жилых помещений (квартир) | Количество жилых помещений (квартир) | Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления | Общая площадь нежилых помещений | Количество нежилых помещений | Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве | Наименование | ИНН | Сведения о введении процедуры банкротства | Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений | Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Иные договоры |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
р-12014 ПД | N 86-000063 | 1, 2, 3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 1 | 86-RU 86310000-56-2016 от 7 июня 2016 года | 86:10:0101250:2045 | 80 | 9580 | 201 | 197 | 227,6 | 2 | - | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8601069040 | Отсутствует | 207 | 147 | - | - |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены | Планируемые способ и срок восстановления прав граждан | ||||||||
меры нормативного (правового) характера | меры финансового характера | способ | Сроки восстановления прав граждан | ||||||
наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | за счет мер регионального характера | за счет мер застройщика | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Принятие порядка предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Порядок предоставления субсидии) | 12.2020 | Принят Порядок предоставления субсидии | предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры публично-правовой компании "Фонд развития территорий", направленной на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства | 12.2023 | Публично - правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Фонд) из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) предоставлена субсидия на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства. | Фондом принято решение о завершении строительства объекта | - | - | 09.2023 |
План мероприятий по восстановлению прав граждан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> | Иной способ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение приобретателя | График завершения строительства | Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Дата начала заселения | Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) | Способ восстановления прав граждан <***> | Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика | Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления | Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями | Дата внесения изменений в разрешение на строительство | Дата завершения проектно-изыскательских работ | Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Сроки выполнения строительно-монтажных работ | Этап 1 <****> | Этап 2 <****> | Этап 3 <****> | Этап N <****> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала строительно-монтажных работ | Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов | Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта | Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта | Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения | Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2021 | 23.08.2021 | 01.11.2021 | 30.09.2021 | 06.12.2021 | 30.11.2021 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 16.06.2022 | 28.03.2022 | 14.07.2022 | 20.05.2022 | 25.08.2022 | 27.09.2022 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 30.11.2023 | 28.02.2023 | 31.03.2023 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Информация о застройщике | Информация о гражданах и количестве заключенных договоров | |||||||||||||||||
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства | Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) | Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> | Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам | Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) | Кадастровый номер земельного участка | Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | Общая площадь жилых помещений (квартир) | Количество жилых помещений (квартир) | Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления | Общая площадь нежилых помещений | Количество нежилых помещений | Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве | Наименование | ИНН | Сведения о введении процедуры банкротства | Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений | Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Иные договоры |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
р-13479 ПД | N 86-000135 | 1, 2, 3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 31Б, д. 2 | 86-RU 86310000-80-2016 от 21 июля 2016 года | 86:10:0101250:2057 | 30 | 9939 | 210 | 187 | 245,06 | 2 | - | Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8601069040 | отсутствует | 79 | 53 | - | - |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены | Планируемые способ и срок восстановления прав граждан | ||||||||
меры нормативного (правового) характера | меры финансового характера | способ | Сроки восстановления прав граждан | ||||||
наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | за счет мер регионального характера | за счет мер застройщика | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Принятие Порядка предоставления субсидии | 12.2020 | Принят Порядок предоставления субсидии | предоставление субсидии из бюджета автономного округа Фонду, направленной на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства | 12.2023 | Фонду из бюджета автономного округа предоставлена субсидия на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан - участников строительства. | Фондом принято решение о завершении строительства объекта | - | - | 09.2023 |
План мероприятий по восстановлению прав граждан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> | Иной способ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение приобретателя | График завершения строительства | Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Дата начала заселения | Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) | Способ восстановления прав граждан <***> | Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика | Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления | Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями | Дата внесения изменений в разрешение на строительство | Дата завершения проектно-изыскательских работ | Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Сроки выполнения строительно-монтажных работ | Этап 1 <****> | Этап 2 <****> | Этап 3 <****> | Этап N <****> | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала строительно-монтажных работ | Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов | Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта | Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта | Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения | Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||
23.08.2021 | 23.08.2021 | 01.11.2021 | 30.09.2021 | 06.12.2021 | 30.11.2021 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 16.06.2022 | 28.03.2022 | 14.07.2022 | 20.05.2022 | 25.08.2022 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 01.08.2023 | 26 | |||||||||||||||||
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Информация о застройщике | Информация о гражданах и количестве заключенных договоров | |||||||||||||||||
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства | Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) | Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> | Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам | Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) | Кадастровый номер земельного участка | Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | Общая площадь жилых помещений (квартир) | Количество жилых помещений (квартир) | Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления | Общая площадь нежилых помещений | Количество нежилых помещений | Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве | Наименование | ИНН | Сведения о введении процедуры банкротства | Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений | Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Иные договоры |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
р-17615 ПД | 86-000082 | 1, 2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 21-22, д. 2 | 86-ru 86310000-86-2017 от 4 июля 2017 года | 86:10:0101244:1760 | 3 | 8094,45 | 139 | 42 | 616 | 71 | - | ООО "СеверСтрой" | 8602225824 | Имеется, Решение от 30 января 2022 года Арбитражного суда автономного округа по делу А75-19049/2019 | 55 | 38 | - | - |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены | Планируемые способ и срок восстановления прав граждан | ||||||||
меры нормативного (правового) характера | меры финансового характера | способ | Сроки восстановления прав граждан | ||||||
наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты | с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | за счет мер регионального характера | за счет мер застройщика | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- | - | - | - | - | - | - | Предоставление компенсационных земельных участков или иных объектов недвижимости | - | 06.2023 |
План мероприятий по восстановлению прав граждан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> | Иной способ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение приобретателя | График завершения строительства | Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Дата начала заселения | Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) | Способ восстановления прав граждан <***> | Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика | Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления | Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями | Дата внесения изменений в разрешение на строительство | Дата завершения проектно-изыскательских работ | Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Сроки выполнения строительно-монтажных работ | Этап 1 <****> | Этап 2 <****> | Этап 3 <****> | Этап N <****> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала строительно-монтажных работ | Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов | Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта | Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта | Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения | Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||
30.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства | Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) | Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*> | Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам | Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) | Кадастровый номер земельного участка | Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | Общая площадь жилых помещений (квартир) | Количество жилых помещений (квартир) | Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления | Общая площадь нежилых помещений | Количество нежилых помещений | Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве | Наименование | ИНН | Сведения о введении процедуры банкротства | Общее количество граждан-участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений | Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | Иные договоры |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
p-119005 | - | 1, 2 | "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте". Корректировка. XIIA этап строительства. Подземный паркинг"; "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте". Корректировка. XIIБ этап строительства. Подземный паркинг" XIIА этап строительства | 86-ru 86310000-139-2016 от 23 декабря 2016 года | 86:10:0000000:4524 | 40 | - | - | - | 36035 | 1149 | - | ООО "СеверСтрой" | 8602225824 | Имеется Решение от 30 января 2022 года Арбитражного суда автономного округа по делу А75-19049/2019 | 64 | - | 55 | - |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены | Планируемые способ и срок восстановления прав граждан | ||||||||
меры нормативного (правового) характера | меры финансового характера | способ | Сроки восстановления прав граждан | ||||||
Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Наименование | Срок реализации | Ожидаемые результаты | с помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | за счет мер регионального характера | за счет мер застройщика | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- | - | - | - | - | - | - | Предоставление компенсационных земельных участков или иных объектов недвижимости | - | 10.2023 |
План мероприятий по восстановлению прав граждан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**> | Иной способ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привлечение приобретателя | График завершения строительства | Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Дата начала заселения | Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяце) | Способ восстановления прав граждан <***> | Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика | Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления | Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями | Дата внесения изменений в разрешение на строительство | Дата завершения проектно-изыскательских работ | Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Сроки выполнения строительно-монтажных работ | Этап 1 <****> | Этап 2 <****> | Этап 3 <****> | Этап N <****> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата начала строительно-монтажных работ | Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов | Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта | Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта | Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения | Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | |||||||||||||||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
