ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 марта 2023 года N 207-р


О внесении изменения в приложение к распоряжению Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 августа 2017 г. N 983-р "О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 г. N 1063-р"



В целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 г. N 1063-р и актуализации сведений по проблемным объектам на территории Республики Саха (Якутия):


1. Внести в план-график (дорожную карту) по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 2 изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", изменения, изложив в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.



Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
А.ТАРАСЕНКО



Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 21 марта 2023 г. N 207-р



ПЛАН-ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 23.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

Информация о застройщике

Информация о гражданах и количестве заключенных договоров

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных жилых домов и (иных) объектов недвижимости и чьи права нарушены

Планируемый способ и срок восстановления прав граждан

Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства

Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)

Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>

Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам

Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)

Кадастровый номер земельного участка

Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Общая площадь жилых помещений (квартир)

Количество жилых помещений (квартир)

Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления

Общая площадь нежилых помещений

Количество нежилых помещений

Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве

Наименование

ИНН

Сведения о введении процедуры банкротства

Общее количество граждан участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений

Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

Иные договоры

меры нормативного (правового характера)

меры финансового характера

способ

Срок восстановления прав граждан

наименование

срок реализации

ожидаемые результаты

наименование

срок реализации

ожидаемые результаты

С помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

За счет мер регионального характера

За счет мер застройщика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

р-11770

14-000107

3

Республика Саха (Якутия), Городской округ "город Якутск", город Якутск, квартал "11", ул. Автодорожная, дом 19

14-36-168-2022 N 14-RU14301000-103-2022 от 04.08.2022, срок действия до 29.02.2024, 28.10.2022

14:36:107040:2549, 14:36:107040:2309

17%

6547

167

113

770,31

1

0

Унитарная некоммерческая организация "Фонд Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан - участников долевого строительства"

1435346711

Имеется решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании застройщика несостоятельным (банкротом) от 06.11.2018 по делу N А58-3756/2018

165

112

-

-

Принятие нормативного правого акта Республики Саха (Якутия), предусматривающего предоставление дополнительного земельного участка в аренду без торгов.

04.2021

Принято распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 29.04.2021 N 162-РГ "О мерах по завершению строительства объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Автодорожная в квартале 11 г. Якутска. 16-ти этажный жилой дом (2 очередь)".

-

-

-

Публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" принято решение о завершении строительства проблемного объекта

-

-

12.2023

р-12200

14-000298

1,3

Республика Саха (Якутия), Городской округ "город Якутск", город Якутск, мкр. Ильинка, квартал "153 ДСК", ул. Воинская

14-36-163-2022 N 14-RU14301000-94-2022 от 20.07.2022, срок действия до 30.09.2023, 21.10.2022

14:36:108008:1502

5%

1499

32

32

-

-

-

Унитарная некоммерческая организация "Фонд Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан - участников долевого строительства"

1435346711

Имеется решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании застройщика несостоятельным (банкротом) от 11.10.2018 по делу N А58-4766/2018

44

32

-

-

-

-

-

-

-

-

Публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" принято решение о завершении строительства проблемного объекта

-

-

09.2023

р-126681

отсутствует

3

Республика Саха (Якутия), город Якутск, Центральный округ, квартал "72", ул. Пояркова

RU14301000-109-11 от 11.07.2011, срок действия до 01.03.2012, дата внесения изменений 27.02.2012

14:36:105024:1241 (14:36:105024:0017)

0

-

-

-

845,27

50

50

Общество с ограниченной ответственностью "Ессо-стиль"

1435134153

Имеется решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании ООО "Ессо-стиль" несостоятельным (банкротом) от 22.12.2015 по делу N А58-6897/2014, суд не руководствовался правилами параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2022 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

40

-

50

-

Внесение изменений в Закон Республики Саха (Якутия) от 29.03.2012 1046-З N 993-IV "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств". Принятие постановление Правительства Республики Саха (Якутия) "О порядке предоставления компенсационных выплат гражданам-участникам долевого строительства по нежилым помещениям".

11.2023

Внесены изменения в Закон Республики Саха (Якутия) от 29.03.2012 1046-З N 993-IV "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств". Принято постановление Правительства Республики Саха (Якутия) "О порядке предоставления компенсационных выплат гражданам-участникам долевого строительства по нежилым помещениям".

Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства.

11.2023

В государственном бюджете республики предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан-участников строительства.

-

Осуществление компенсационной выплаты, за счет выделенных из бюджета Республики Саха (Якутия) бюджетных ассигнований в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом республики.

-

12.2023

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев)

Способ восстановления прав граждан <***>

Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика

Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления

Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1. Принятие решения о выплате возмещения

Этап 2. Начало выплаты возмещения

Этап 3. Погашение субъектом Российской Федерации денежных требований всех граждан - участников строительства в порядке, установленном субъектом Российской Федерации

Этап 4. Исключение из ЕРПО <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

19.01.2021

25.01.2021

18.03.2021

20.02.2021

21.04.2021

18.05.2021

04.07.2022

04.08.2022

21.03.2022

25.04.2022

24.06.2022

22.07.2022

15.07.2022

23.08.2022

-

выполнено

не предусмотрено

не предусмотрено

30.11.2023

-

30.11.2023

-

30.11.2023

-

28.12.2023

-

29.12.2023

-

35,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.02.2021

01.03.2021

14.04.2021

01.04.2021

18.05.2021

27.07.2021

04.07.2022

20.07.2022

01.04.2022

19.04.2022

24.06.2022

08.07.2022

15.07.2022

05.08.2022

-

выполнено

не предусмотрено

не предусмотрено

15.09.2023

-

15.09.2023

-

15.09.2023

-

28.09.2023

-

02.10.2023

-

31,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.11.2023

-

10.11.2023

-

31.12.2023

-

31.12.2023

-

2

-

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»