ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 февраля 1994 года N 99



О внесении изменений в постановление
Главы администрации города Екатеринбурга от 21.04.93 N 201,
от 30.07.93 N 405 и решение Малого Совета городского Совета
народных депутатов от 15.07.93 N 112

(Пункт 1.2 утратил силу на основании постановления главы администрации г.Екатеринбурга N 114 от 22.02.95.)

В связи с прекращением деятельности городского Совета народных  депутатов на основании Указа Президента Российской Федерации от 26.10.93г. N 1760 "О реформе местного самоуправления в Российской Федерации" и передачи его полномочий главе администрации города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление главы администрации города от 21.04.93 г. N  201 "О нормативах отчисления средств на развитие городской инфраструктуры, включая городские объекты водо- и теплоснабжения, в размере 33 % от сумм капитальных вложений на новое строительство " внести следующие изменения:

1.1. Из пунктов 2 и 3 исключить необходимость утверждения  нормативов в городском Совете народных депутатов.

1.2. Пункт 1 изложить в следующий редакции:" Утвердить норматив  отчисления средств на развитие городской инфраструктуры, включая городские объекты водо- и теплоснабжения, в размере 33% от сумм капитальных вложений на новое строительство по всем заказчикам, осуществляющим строительство в г. Екатеринбурге, независимо от организационно - правовой формы предприятия ".

2. B постановление главы администрации от 30.07.93г. N 405 " Об  образовании внебюджетного фонда развития инженерной инфраструктуры г.Екатеринбурга " внести следующие изменения:   

        2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

 " Утвердить образование муниципального внебюджетного фонда развития

 инженерной инфраструктуры в г.Екатеринбурге"," Положение о

 муниципальном внебюджетном фонде развития инженерной инфраструктуры

 г.Екатеринбурга" (приложение N1) и состав Совета по управлению

 муниципальным внебюджетным фондом развития инженерной инфраструктуры

 г.Екатеринбурга (приложение N2).

2.2. В приложение N1 внести изменения в части исключения  городского Совета народных депутатов из пп.1.2; 4.2; 4.4;, а также изменения и дополнения в соответствием с приложением N1 настоящего постановления.

2.3. В приложении N2 из состава Совета фонда исключить комиссии  городского Совета народных депутатов. Включить в состав Совета фонда председателя Комитета по экономике Калугина Ю.С., зам. начальника финансово- бюджетного управления Туруеву Е.В. вместо Пьянкова A.A. главного инженера ПО ВКХ Крыльцова Е.В.

3. Главархитектуре (Белянкин Г.И.) при подготовке проектов  постановлений о землеотводе под новое строительство по всем заказчикам:

3.1. Включать пункт о необходимости перечисления средств в  размере 33% от сумм капитальных вложений на новое строительство (с учетом льготирования) на счет фонда с указанием реквизитов, расчетный счет администрации города N 1142513 "Фонд инженерной инфраструктуры" в РКЦ 800161518 Екатеринбургского филиала АИК ПСБ, МФО 25 3910.

3.2. Оформлять договор "Об отводе земельного участка под новое  строительство" как неотъемлемое приложение к проекту постановления о землеотводе под новое строительство (приложение N2 к настоящему постановлению).

В течение 2-х месяцев после подписания данного постановления  оформить договорные взаимоотношения с заказчиками,получившими отвод земельных участков под строительство объектов в 1993 году.

3.3. Ежеквартально предъявлять в Комитет по экономике сведения  по объектам, облагаемым 33% отчислениями, c указанием наименования объектов, стоимости и сроков их строительства.

4. Комитету по экономике (Калугин Ю.С.) осуществлять контроль  за поступлением средств на счет фонда и вносить предложения по их распределению.

5. Главному бухгалтеру администрации города (Воробьева А.Л.)  ежеквартально давать информацию Комитету по экономике о поступлении средств на счет фонда.

6. В связи с целевым направлением средств от приватизации на  содержание социально-культурных и бытовых объектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.12.93г. N 2284 "О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ" решение малого Совета городского Совета народных депутатов от 15.07.93г. N 112 "Об утверждении положения о муниципальном фонде инженерного развития" считать утратившим силу с момента опубликования Указа (с 05.01.94г.).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на зам. главы администрации Попова В.В.

ДОПОЛНЕНИЕ
к положению о муниципальном внебюджетном фонде развития
инженерной инфраструктуры города Екатеринбурга


Раздел V "Льготирование"

5.1. Льготирование по 33% отчисления в муниципальный  внебюджетный фонд развития инженерной инфраструктуры города производится:

а) при долевом участии предприятий и организаций в  финансировании строительства +реконструкции объектов инженерной инфраструктуры города, включая объекты водо-, тепло-, газо-, энергоснабжения и очистки стоков;

б) при вложении средств на строительство и реконструкцию  объектов инженерной инфраструктуры города (не входящих в состав основного объекта строительства) в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций одновременно со строительством основного объекта.

5.2. Решение о предоставлении льгот по отчислениям средств на  счет фонда принимается главой администрации города по предложению Совета фонда.

5.3. Предоставление льгот производится дифференцировано,  пропорционально вложенным средствам долевого участия или с учетом затрат заказчика на строительство (реконструкцию) городских магистральных инженерных сетей и сооружений, производимых в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих организаций, при этом:

а) на расчетный счет фонда перечисляется разница, если объем  долевого участия или затрат на строительство (реконструкцию) городских магистральных инженерных сетей и сооружений не превышает общей суммы 33% отчислений.

б) при объеме долевого участия или затрат на строительство  (реконструкцию) городских магистральных инженерных сетей и сооружений равно или свыше 33% отчислений заказчики от перечисления средств на счет фонда освобождаются.

5.4. От 33% отчислений на счет фонда освобождаются заказчики,  осуществляющие строительство объектов за счет средств благотворительных фондов, средств населения (гаражи для машин индивидуального пользования, овощехранилища) и городского бюджета.

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:

а) 15% от общего объема отчислений (аванс) при получении в  Главархитектуре оформленных постановления и договора об отводе земельного участка под новое строительство.

Объем аванса рассчитывается от общей стоимости строительства  объекта, определяемой по укрупненным показателям.

Перечисление аванса производится не позднее 10 дней со дня  получения указанных документов. При неоплате земельный участок изымается.

б) 35% от общего объема отчислений, с учетом пересчета по ценам  текущего периода, перечисляются перед получением в инспекции Госархстройнадзора разрешения на производство работ. При неоплате разрешение на строительство объекта не выдается.

При получении в инспекции Госархстройнадзора разрешения на  производство работ заказчик может, при наличии средств, произвести перечисления на счет фонда в полном объеме.

в) Оставшиеся 50% от общего объема отчислений, с учетом  пересчета по ценам текущего периода,перечисляются при сдаче объекта в эксплуатацию. Перечисление средств производится до начала работы государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

Без предъявления комиссии справки Комитета по экономике  администрации города о перечислении средств на счет фонда в полном объеме объект не принимается.

При выделении "Нулевого цикла" объекта в отдельный объем,  предшествующий утверждению ПСД по надземной части объекта, или строительство крупного объекта по очередям, перечисление средств на счет фонда производится отдельно по каждому объекту (очереди строительства) с учетом пересчета по ценам текущего периода.

Д  О  Г  О  В  О  Р

об отводе земельного участка под  новое строительство

В соответствии с постановлением главы администрации города N

а)предоставить "Застройщику" под новое строительство земельный

2.2. Застройщик обязуется:

Перечисление средств Застройщиком производится частями:

а) 15% от общего объемах отчислений (аванс) - при получении в  Главархитектуре оформленных постановления и договора об отводе земельного участка под новое строительство.

Объем аванса рассчитывается от общей стоимости строительства  объекта, определяемой по укрупненным показателям.

Перечисление аванса производится не позднее 10 дней со дня  получения указанных документов.

б) 35% от общего объема отчислений, с учетом пересчета по ценам  текущего периода, перед получением в инспекции Госархнадзора разрешения на производство работ.

При получении в инспекции Госархнадзора разрешения на  строительство объекта заказчик может произвести перечисление средств на счет фонда в полном объеме.

в) оставшиеся 50% от общего объема отчислений, с учетом  пересчета по ценам текущего периода, при сдаче объекта в эксплуатацию. Перечисление средств производится до начала работ государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

Без предъявления комиссии справки Комитета по экономике  администрации города о перечислении средств на счет фонда в полном объеме объект не принимается.

3. Ответственность сторон

3.1. За предоставление под новое строительство участка, не  соответствующего требованиям СНиП , генеральной схемы города, ПДН, и проекта застройки участка Главархитектура уплачивает штраф в размере 3% от общей стоимости строительства объекта с перечислением его на расчетный счет "Застройщика".

3.2. За отказ перечисления средств к "Застройщику" применяются  санкции в соответствии с постановлениями главы администрации города от 30.12.93г. N 729 и от 10.01.94г. N 8. При этом взимание средств производится бесспорно в установленном законодательством порядке.

3.3. За просрочку перечисления средств в муниципальный  внебюджетный фонд развития инженерной инфраструктуры города (на любом этапе перечисления) "Застройщик" уплачивает штраф в размере 2% от суммы текущих отчислений за каждый день просрочки.

3.4. При невыполнении технических условий эксплуатации  организаций в части развития сетей и сооружений инженерной инфраструктуры города в процессе строительства объекта "Застройщик" лишается предоставленных в соответствии с "Положением о муниципальном внебюджетном фонде развития инженерной инфраструктуры г.Екатеринбурга" льгот по отчислениям.

При отсутствии льгот в подобных случаях "c Застройщика"  взимается штраф в размере 15% от суммы капитальных вложений на строительство основного объекта в ценах текущего периода.

4. Рассмотрение сторон

Все споры по данному договору рассматриваются арбитражным судом.