33. Основаниями для внесения изменений в соглашение являются:
1) получение Министерством уведомления, предусмотренного в пункте 32 настоящего Порядка, и (или) выявления в результате мониторинга неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником условий соглашения, и (или) снижения более чем на тридцать процентов фактических показателей реализации инвестиционного проекта по итогам истекшего календарного года по отношению к значениям, установленным соглашением.
Для целей настоящего пункта под фактическими показателями реализации инвестиционного проекта понимаются такие показатели, как объем капитальных вложений, сроки выполнения работ, установленных графиком реализации инвестиционного проекта, налоговые платежи, показатели технологических инноваций, целевого использования объектов инвестиционного проекта в установленных сферах и видах экономической деятельности, создания новых и (или) высокопроизводительных рабочих мест;
2) реорганизация Участника как юридического лица;
3) смена собственника объекта инвестиционного проекта;
4) иное изменение обстоятельств, предусмотренных соглашением.
34. В случае изменения соглашения по основаниям, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 33 настоящего Порядка, Участник направляет в Министерство письменное заявление об изменении соглашения. Допускается подача такого заявления правопреемником Участника (далее - правопреемник) или новым собственником объекта инвестиционного проекта (далее - новый правообладатель).
При внесении изменений в соглашение по основанию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 33 настоящего Порядка, к указанному выше заявлению прилагаются заверенные правопреемником копии документов, подтверждающих правопреемство в отношении прав и обязанностей по соглашению, государственную регистрацию юридического лица, а также документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7 пункта 10 настоящего Порядка.
При внесении изменений в соглашение по основанию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 33 настоящего Порядка, к заявлению прилагаются заверенные новым правообладателем копии документов, подтверждающих переход прав на объект инвестиционного проекта, государственную регистрацию юридического лица, а также документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7 пункта 10 настоящего Порядка.
35. После согласования с Участником (правопреемником, новым правообладателем) условий изменения соглашения Министерство согласовывает проект дополнительного соглашения об изменении соглашения с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области в порядке, аналогичном предусмотренному пунктами 22, 25 настоящего Порядка.
36. Стороны вправе расторгнуть соглашение досрочно по соглашению Сторон.
37. Допускается односторонний отказ Участника от исполнения соглашения в случаях, предусмотренных в соглашении.
38. Односторонний отказ Правительства (Министерства) от исполнения соглашения допускается в следующих случаях:
1) невыполнение установленных Законом Московской области N 151/2004-ОЗ требований к Участнику инвестиционного проекта, общему объему капитальных вложений и (или) срокам их осуществления, сферам и видам деятельности при реализации инвестиционного проекта, срокам ввода объекта инвестиционного проекта в эксплуатацию, подтверждению технологических инноваций (в случае заключения соглашения в соответствии с Законом Московской области N 151/2004-ОЗ);
2) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Участник находится в процессе ликвидации;
3) на основании вступившего в законную силу решения арбитражного суда о признании Участника (должника) банкротом;
4) неоднократного нарушение Участником условий соглашения о предоставлении документов и информации о реализации инвестиционного проекта, предусмотренных пунктом 30 настоящего Порядка. Для целей настоящего подпункта под неоднократным нарушением понимается неисполнение обязательства и (или) нарушение срока его исполнения, совершенные более двух раз подряд;
5) отказ в выдаче Участнику разрешения на строительство объекта инвестиционного проекта или разрешения на его ввод в эксплуатацию в случаях, когда наличие таких разрешений предусмотрено законодательством о градостроительной деятельности;
6) отказ в выдаче, окончание или отсутствие продления срока действия лицензии на право осуществления лицензируемых видов деятельности;
7) выбытие основных средств, в результате которого первоначальная стоимость объекта соглашения не соответствует требованиям, установленным Законом Московской области N 151/2004-ОЗ, к объему капитальных вложений, осуществленных в соответствии с инвестиционным проектом (в случае заключения соглашения в соответствии с Законом Московской области N 151/2004-ОЗ);
8) прекращение государственной регистрации Участника на территории Московской области и (или) снятие с учета Участника в территориальных налоговых органах Московской области;
9) переход Участника на специальный налоговый режим, предусмотренный Налоговым Кодексом Российской Федерации (в случае заключения соглашения в соответствии с Законом Московской области N 151/2004-ОЗ);
10) регистрация Участника в качестве резидента особой экономической зоны и (или) в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (в случае заключения соглашения в соответствии с Законом Московской области N 151/2004-ОЗ).
39. Письменное уведомление об одностороннем отказе от исполнения соглашения должно быть направлено другой стороне в срок не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты отказа от исполнения соглашения.
В уведомлении указываются реквизиты соглашения, причины и дата одностороннего отказа от исполнения соглашения.
Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения соглашения, но не ранее, чем через 30 календарных дней после его получения другой Стороной.