МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 11 августа 2017 года N 03/1-03/684
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 27 ЯНВАРЯ 2012 Г. N 04-13/19
Зарегистрировано в Минюсте ЧР 23 августа 2017 года N 3917
Приказываю:
1. Внести в Административный регламент исполнения Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Чувашской Республики, утвержденный приказом Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики от 27 января 2012 года N 04-13/19 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 20 марта 2012 г., регистрационный N 1108) (с изменениями, внесенными приказами Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 16 октября 2013 года N 03/1-03/358 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 7 декабря 2013 г., регистрационный N 1772), от 24 октября 2014 года N 03/1-03/470 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Чувашской Республики 25 ноября 2014 г., регистрационный N 2186), от 15 марта 2017 года N 03/1-03/180 (зарегистрирован в Министерстве юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики 28 марта 2017 г., регистрационный N 3638)), следующие изменения:
1) в разделе III "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме":
пункт 3.3.6 подраздела 3.3 изложить в следующей редакции:
"3.3.6. В случае несоблюдения застройщиком требования пункта 6 части 6 статьи 23 Закона и Правил должностное лицо (лица):
1) требует от руководителя застройщика устранения выявленных нарушений;
2) выдает застройщику обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;
3) применяет меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) вправе обращаться со служебной запиской к министру о направлении в арбитражный суд заявления о приостановлении деятельности застройщика по привлечению денежных средств участников долевого строительства в случаях, если:
а) более чем на тридцать дней задержано представление отчетности;
б) застройщиком не соблюдаются нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации.".
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
Министр
В.МИХАЙЛОВ