4.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком работ, предусмотренных приложением № 1 к настоящему Контракту или дополнительными соглашениями к настоящему Контракту, Государственный заказчик имеет право приостанавливать финансирование этих работ.
В случае просрочки выполнения работ (этапа работ) при условии своевременного выполнения Государственным заказчиком п.1.3 настоящего Контракта Подрядчик уплачивает Государственному заказчику пени в размере 0,1% стоимости работ по настоящему Контракту, а при задержке окончания всего объема работ - 0,1% за каждый день просрочки.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Контракта, решаются между сторонами посредством переговоров. В случае не достижения соглашения спор передается в арбитражный суд Тверской области.