2.1. Заказчик
2.1.1. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" государственный заказчик Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации (далее - заказчик) в соответствии с процедурами, приведенными в настоящей конкурсной документации, проводит открытый конкурс (далее - конкурс), предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса.
2.2. Предмет конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ
2.2.1. Предметом конкурса является право на заключение государственных контрактов на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса и разделе 10 настоящей конкурсной документации.
2.2.2. Участник размещения заказа, с которым будет заключен государственный контракт, должен будет выполнить работы, входящие в предмет государственного контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса либо в конкурсном предложении такого участника размещения заказа, по цене, указанной в его заявке на участие в конкурсе.
2.3. Требования к участникам размещения заказа
2.3.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее - участник размещения заказа).
2.3.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:
а) соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;
б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
2.3.3. Заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам размещения заказа, которые указаны в Информационной карте конкурса.
2.4. Привлечение третьих лиц
2.4.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь третьих лиц только в случае, если это предусмотрено в Информационной карте конкурса.
2.4.2. Информация о привлекаемых третьих лицах, для которых объем передаваемых работ составляет 10 и более процентов от суммы государственного контракта (для одной организации-соисполнителя), должна быть представлена в составе заявки на участие в конкурсе по формам, установленным в разделе 11 настоящей конкурсной документации (кроме Формы N 1 и Проекта государственного контракта), в объеме согласно указаниям Информационной карты конкурса. При предоставлении информации о третьих лицах объем передаваемых работ третьим лицам не суммируется.
2.5. Разъяснение положений конкурсной документации
2.5.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются.
2.5.2. В случае если при подготовке заявки на участие в конкурсе участнику размещения заказа будут необходимы разъяснения положений настоящей конкурсной документации, участник размещения заказа вправе в срок не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в Информационной карте конкурса, предоставить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений настоящей конкурсной документации. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, полученного в срок не позднее чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, направит в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации.
2.5.3. В течение одного дня со дня направления разъяснений в соответствии с пунктом 2.5.2 настоящей конкурсной документации заказчик разместит такие разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, направившего запрос, на сайте www.zakupki.gov.ru.
2.6. Внесение изменений в конкурсную документацию
2.6.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
2.6.2. В случае принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию изменения будут размещены заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru в течение одного дня со дня принятия такого решения.
2.6.3. Все изменения и дополнения конкурсной документации будут направлены в течение двух рабочих дней заказными письмами или в форме электронных документов участникам размещения заказа, которым на основании письменного заявления, в том числе в форме электронного документа, была предоставлена конкурсная документация на бумажном носителе или в форме электронного документа. Остальные участники размещения заказа должны самостоятельно отслеживать появление на сайте www.zakupki.gov.ru изменений конкурсной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа изменений или дополнений конкурсной документации.
2.6.4. Заказчик продлевает срок подачи заявок так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
2.7. Отказ от проведения конкурса
2.7.1. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2.7.2. В случае принятия решения об отказе от проведения конкурса извещение об отказе от проведения конкурса будет размещено на сайте www.zakupki.gov.ru соответственно в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. Участники размещения заказа должны самостоятельно отслеживать появление на сайте www.zakupki.gov.ru извещения об отказе от проведения конкурса. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения участниками размещения заказа извещения об отказе от проведения конкурса.
2.7.3. В случае если на момент принятия решения об отказе от проведения конкурса заказчиком будут получены заявки на участие в конкурсе, в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе, будут направлены соответствующие уведомления.
2.8. Разрешение споров и разногласий
2.8.1. Участник размещения заказа вправе обжаловать решение (решения) или действия (бездействие) заказчика или конкурсной комиссии в связи с проведением конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.