ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
государственного контракта
г. Москва | |||||||||||||||||||||
Федеральное дорожное агентство, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице | |||||||||||||||||||||
, действующего на | |||||||||||||||||||||
основании Положения, с одной стороны, и | , | ||||||||||||||||||||
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице | , | ||||||||||||||||||||
действующего на основании | , с другой стороны, заключили настоящий | ||||||||||||||||||||
государственный контракт (далее - контракт) по результатам Конкурса (Протокол N " | |||||||||||||||||||||
от | " | " | 2004 года) о нижеследующем: | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанность в соответствии с Техническим заданием (приложение N 1) оказать Заказчику услуги по юридическому обеспечению, а именно | |||||||||||||||||||||
(далее - услуги). | |||||||||||||||||||||
2. Стоимость услуг и порядок расчетов | |||||||||||||||||||||
2.1. За оказанные согласно настоящему контракту услуги Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с Протоколом о государственной контрактной цене на | |||||||||||||||||||||
оказание услуг (Приложение N 2), сумму в размере | ( | ||||||||||||||||||||
) рублей, в т.ч. НДС - | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет, | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
2.2. Оплата производится в следующем порядке: | |||||||||||||||||||||
- Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в | |||||||||||||||||||||
размере | % от стоимости услуг, что составляет | ||||||||||||||||||||
рублей, в том числе НДС - | ; | ||||||||||||||||||||
- оставшаяся сумма оплачивается Заказчиком после подписания сторонами акта об оказании услуг. | |||||||||||||||||||||
3. Порядок осуществления и приемки оказанных услуг
3.1. Исполнитель оказывает указанные в п.1.1. настоящего контракта услуги в сроки, определенные Техническим заданием (приложение N 2).
3.2. По исполнении оказания услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта, Исполнитель представляет Заказчику соответствующий Акт об оказании услуг, отчет и иные материалы в соответствии с Техническим заданием (приложение N 1).
3.3. Заказчик в течение тридцати дней со дня получения от Исполнителя документов, указанных в п.3.2 настоящего контракта, обязан рассмотреть их и подписать Акт об оказании услуг.
Отказ от подписания акта должен быть письменно мотивирован.
3.4. В случае досрочного исполнения обязательства Заказчик вправе досрочно принять и оплатить оказанные услуги по государственной контрактной цене.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленном действующим законодательством.
4.2. При отступлении от требований Технического задания или иных важных условий настоящего Контракта, влияющих на качество выполняемых услуг, Заказчик вправе, не дожидаясь окончания выполнения услуг, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий контракт.
4.3. При нарушении установленных сроков выполнения услуг Заказчик вправе взыскать пени за каждый день просрочки в размере 0,5% от стоимости услуг.
4.4. Сроки выполнения услуг могут изменяться в установленном порядке в зависимости от условий финансирования Заказчика.
4.5. При переносе сроков выполнения услуг по инициативе Исполнителя индексация стоимости услуг не производится.
4.6. Споры по контракту разрешаются путем ведения переговоров сторон, в противном случае стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд.
5. Обстоятельства непреодолимой силы (форсмажорные обстоятельства)
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных операций, массовых волнений и беспорядков, забастовок или других, независящих от сторон обстоятельств, сроки исполнения обязательства отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательства по контракту.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению контракта, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.
5.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств, в силу обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двусторонним соглашением.
6. Срок действия Контракта
6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.
Настоящий контракт распространяется на отношения сторон возникшие по предмету настоящего контракта до его подписания.