4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. В одностороннем порядке расторгнуть договор, отказавшись от услуг Подрядчика, в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения им обязательств по Договору, что установлено двухсторонним(и) актом(ами), предупредив последнего не менее чем за два месяца и оплатив фактически выполненные работы и затраты по договорам с субподрядчиками.
4.1.2. Контролировать и осуществлять приемку работ, а в отдельных случаях, связанных с опасностью для жизни и здоровья людей, приостанавливать работы.
4.1.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков (в соответствии с п.5.4 договора) для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает права сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть договор с Заказчиком при неисполнении последним обязательств по договору, предупредив Заказчика не менее чем за два месяца.
4.2.2. Приостановить исполнение договора при наличии задолженности Заказчика по факту выполненных работ свыше трех месяцев до полного погашения задолженности.
4.2.3. Привлекать субподрядчиков для выполнения возложенных на него работ и услуг.
4.2.4. В случае невыполнения Заказчиком п.3.2.3, п.3.2.7 настоящего договора работы выполняются Подрядчиком на свое усмотрение в пределах цены договора в соответствии с п.3.1 настоящего договора.