10.1. Срок гарантии нормальной работы Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Сторонами акта о приемке законченного строительством Объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.
10.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и Государственного заказчика.
10.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Государственный заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.
10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Государственный заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт о фиксировании недостатков и их характере, что не исключает права Сторон обратиться в Арбитражный суд Ростовской области по данному вопросу.
10.6. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство Объекта или отдельной его части никакой третьей Стороне без письменного разрешения Государственного заказчика.
10.7. Ущерб, нанесенный в результате строительства Объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, по вине Заказчика - Заказчиком, а по вине Государственного заказчика – Государственным заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Государственный заказчик.
10.8. По письменному требованию Государственного заказчика обеспечение выполнения договорных обязательств подлежит уплате в случаях:
невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом;
нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) и сроков, установленных Заказчиком, устранения недостатков, выявленных Заказчиком;
выполнения работ и/или оказания услуг с ненадлежащим качеством (включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам товара (работ, услуг).
10.9. Оплата обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту не освобождает Подрядчика от обязанности безвозмездно устранить выявленные недостатки.
10.10. Настоящий контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и органу федерального казначейства.