7.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет письменное уведомление другим Сторонам. В течение 30 дней Стороны рассматривают уведомление и принимают совместное решение о расторжении контракта.
7.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
7.3. Государственный заказчик и Заказчик обязуются не вносить в проектную продукцию никаких изменений без согласия Подрядчика.
7.4. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда в случаях:
систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных календарным планом к настоящему контракту;
несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства;
представления актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ.
7.5. По письменному требованию Государственного заказчика обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту подлежит уплате в случаях:
невыполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом;
нарушения сроков исполнения работ (в том числе промежуточных) и сроков, установленных Заказчиком, устранения недостатков, выявленных Заказчиком;
выполнения работ и/или оказания услуг с ненадлежащим качеством (включая нарушение требований к техническим характеристикам, потребительским свойствам товара (работ, услуг).
7.6. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.7. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.8. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.