ГЛАВА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 мая 1996 года N 295

О порядке проведения подрядных торгов в городе
Екатеринбурге по объектам, финансируемым из
городского бюджета

____________________________________________________________________
Утратило силу с 25 февраля 2008 года на основании
постановления Главы города Екатеринбурга от 5 февраля 2008 года N 367
____________________________________________________________________

В целях реализации "Положения о подрядных торгах в Российской Федерации", эффективного использования бюджетных ассигнований на капитальное строительство и укрепления договорной дисциплины и ответственности участников инвестиционного процесса постановляю:

1. Ввести в практику работы конкурсный выбор подрядчиков на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и выполнение других работ и услуг, осуществляемых за счет средств городского бюджета, на основе подрядных торгов.

2. Утвердить "Положение о процедуре торгов в г. Екатеринбурге по объектам, финансируемым из городского бюджета" с приложениями 1-10.

3. Образовать тендерный комитет для организации и проведения торгов в составе:

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города Попова В. В. и председателя Комитета по экономике Калугина Ю. С.

ДОГОВОР
о финансировании строительства

Администрация города Екатеринбурга, в лице заместителя Главы

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4. ОБЯЗАННОСТИ "ЗАКАЗЧИКА"

4.1. Осуществить строительство объекта согласно утвержденной проектно-сметной документации.

4.2. Использовать средства, полученные от Администрации, исключительно для строительства объекта.

4.3. "Заказчик" самостоятельно подбирает подрядчика по результатам торгов и отвечает перед Администрацией за их действия.

4.4. "Заказчик" гарантирует, что качество выполненных работ, стройматериалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будут соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, госстандартам, техническим условиям и иметь сертификаты, техпаспорта, удостоверяющие их качество.

4.5. Предоставлять Администрации ежемесячную справку о выполненных работах и освоенных средствах не позднее 10 числа последующего за отчетным месяца.

4.6. В течение 10 дней после подписания акта государственной комиссии "Заказчик" устраняет все выявленные комиссией недоделки.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

5.1. Производит финансирование строительства объекта в сроки согласно утвержденного графика (приложение 1).

5.2. Осуществляет контроль за целевым использованием полученных "Заказчиком" средств.

5.3. Имеет право проверки всех документов, необходимых для установления порядка использования средств.

5.4. Направляет своего представителя в состав комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДАННОМУ ДОГОВОРУ

6.1. Расчеты по данному договору осуществляются через городское финансово-бюджетное управление.

6.2. Стороны согласовывают стоимость 1 кв. м общей площади, которая корректируется с учетом коэффициента инфляции, устанавливаемого городским Комитетом по экономике.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение "Заказчиком" сроков строительства он уплачивает Администрации пеню в размере от суммы неосвоенных средств за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7.2. В случае, если качество выполненных работ не соответствует проектно-сметной документации, строительным нормам, правилам и техническим условиям - Администрация вправе не оплачивать данный вид работ до полного устранения дефектов.

7.5. После подписания акта приемки построенного объекта гос. комиссией ответственность за полную сохранность объекта несет Администрация.

8. ФОРС - МАЖОР

Администрация и "Заказчик" взаимно освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера: наводнение, пожар, землетрясение, и иные явления природы, а также война, военные действия или действия государственных органов.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Споры между сторонами разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в органах арбитражного суда.

10. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

"Заказчик" вправе расторгнуть договор, если Администрация

11. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

11.2. Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ГРАФИК
финансирования администрацией строительства

ПОЛОЖЕНИЕ
о процедуре подрядных торгов в г. Екатеринбурге

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с "Положением о подрядных торгах в Российской Федерации" утвержденным распоряжением Госкомимущества России и Госстроя от 13.04.93 г. N 660-р/18-7 и "Изменениями и дополнениями Положения о подрядных торгах", утвержденными распоряжением Минстроя России и Госкомимущества России от 18.10.94 г. N 18-23р/2532-р и определяет общий порядок и условия подготовки, организации, проведения, регулирования последствий подрядных торгов на выполнение всего комплекса работ, связанных со строительством новых объектов в г. Екатеринбурге.

1.2. Настоящим положением учитывается, что организатор торгов на момент принятия решения о проведении подрядных торгов, обладает необходимыми инвестиционными ресурсами, т.е. заключен договор о финансировании строительства данного объекта между заказчиком-организатором торгов и Администрацией города.

1.3. В положении используются следующие термины:

- подрядные торги - форма размещения заказов на строительство, предусматривающая выбор подрядчика для выполнения работ и оказания услуг на основе конкурса;

- объект торгов - производственный или непроизводственный объект, к которому относится предмет торгов;

- предмет торгов - конкретные виды работ и услуг, по которым проводятся торги;

- участник торгов - лицо, имеющее право принимать участие в торгах, в их подготовке, проведении, утверждении результатов торгов;

- заказчик (организатор торгов) - юридическое лицо, для которого строится, реконструируется или оснащается объект торгов;

- тендерная документация - комплект документов, содержащих исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках объекта и предмета торгов, а также об условиях и процедуре торгов;

- тендерный комитет - постоянный или временный орган, создаваемый Администрацией города для организации и проведения торгов;

- тендер - конкурсная форма проведения подрядных торгов, представляющая собой соревнование представленных претендентами оферт с точки зрения их соответствия критериям, содержащимся в тендерной документации;

- претендент - лицо, решившее принять участие в торгах до момента регистрации оферты;

- оферта - предложение заключить контракт в отношении конкретного предмета торгов на условиях, определяемых в тендерной документации;

- оферент - претендент, приславший тендерное предложение (оферту), подкрепленное банковской гарантией, содержащее согласие оферента участвовать в торгах на условиях, изложенных в тендерной документации. Он может прислать встречное предложение (альтернативный вариант), повышающее эффективность выполнения подряда;

- альтернативное предложение - предложение, представляемое одновременно с основным, содержащее отличающиеся от основного предложения условия.

1.4. Решение о назначении и о времени проведения торгов принимается тендерным комитетом под председательством заместителя Главы города по строительству, в который входят представители:

- городского финансово-бюджетного управления;

- комитета по экономике города;

- отдела по координации строительного производства;

- юридический отдел администрации города;

- представитель службы заказчика;    - секретарь комитета;