О внесении изменений в государственную программу "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 - 2021 годы", утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.09.2013 N 656 "Об утверждении государственной программы "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 - 2021 годы" и признании утратившими силу отдельных актов Кабинета Министров Республики Татарстан (утратило силу на основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.12.2023 N 1625)

Наименование основного мероприятия

Исполнители

Сроки выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Значения индикаторов

Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Цель: Создание комфортных и безопасных условий отправления правосудия мировыми судьями Республики Татарстан

Задача 1. Обеспечение повышения уровня и качества капитального ремонта и соблюдение в зданиях и помещениях мировых судов санитарно-эпидемиологических норм и требований противопожарной безопасности

1.1. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие юстиции в Республике Татарстан на 2014 - 2021 годы"

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан", Министерство юстиции Республики Татарстан

2017 - 2020 годы

Количество зданий, судебных участков, подлежащих капитальному ремонту с благоустройством прилегающих территорий, единиц

1

-

-

-

59 162,5

БРТ

53 226,9 БРТ

-

-

-

Итого по подпрограмме,

в том числе:

59 162,5

53 226,9

-

-

-

бюджет Республики Татарстан

59 162,5

53 226,9

-

-

-