Действующий

О предоставлении в пользование государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа (с изменениями на 8 июля 2024 года)



II. Получение арендатором согласия на проведение работ по реконструкции арендуемого государственного имущества автономного округа


2.1. До начала выполнения работ арендатор обращается в департамент с заявлением о согласовании проведения работ по реконструкции (далее - заявление), в котором должны быть указаны виды, сроки выполнения и стоимость работ.


К заявлению прилагаются следующие документы:


1) заявление об отсутствии решения о ликвидации арендатора - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании арендатора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности в произвольной форме;


2) акт технического обследования объекта, оформленный в соответствии с требованиями законодательства, отражающий фактическое состояние объекта.


К акту технического обследования прилагаются фотографии объекта.


Акт технического обследования составляется специализированной организацией (проектной организацией), являющейся членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов.


Акт технического обследования должен содержать:


предполагаемый перечень и объем необходимых работ;


обоснование необходимости проведения работ;


заключение о наличии или отсутствии разрушений или угрозы разрушений конструктивных элементов объекта, внутренних сетей;


заключение об отнесении работ к реконструкции и о необходимости (отсутствии необходимости) проведения государственной экспертизы проектной документации;


3) проектная документация по реконструкции объекта, выполненная в соответствии с требованиями законодательства, с приложением заключения о результатах ее государственной экспертизы (в случае, если в соответствии с законодательством проведение государственной экспертизы является обязательным);


4) сметная документация, составленная в соответствии с требованиями главы 2.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;


5) план-график проведения работ.