6.1. Все разногласия, возникающие в связи с выполнением настоящего Соглашения, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров.
6.2. Споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением принятых Сторонами обязательств в соответствии с условиями настоящего Соглашения, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Нарушение сроков ввода в эксплуатацию Инвестором объекта по причине нарушения сроков строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры не является существенным нарушением Соглашения и основанием для расторжения Соглашения в одностороннем порядке.
6.4. В случае если Инвестор не обеспечивает налоговые отчисления в бюджеты всех уровней в соответствии с показателями инвестиционного проекта в обозначенный срок, Инвестор перечисляет в областной бюджет финансовые средства в объеме, равном сумме предоставленных бюджетных ассигнований.