Положение
о порядке списания задолженности застройщиков-
инвесторов перед областным бюджетом по оплате
компенсации затрат за социальную, транспортную
и инженерную инфраструктуру, пеней за несоблюдение
сроков внесения платежей, неустойки за несоблюдение
сроков реализации инвестиционных проектов,
предусмотренных соглашениями о реализации
инвестиционных проектов
1. Настоящее Положение устанавливает порядок списания задолженности застройщиков-инвесторов перед областным бюджетом по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, пеней за несоблюдение сроков внесения платежей, неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашениями о реализации инвестиционных проектов (далее - Задолженность).
2. Задолженность подлежит списанию в случае признания ее безнадежной к взысканию решением комиссии по урегулированию задолженности застройщиков-инвесторов перед областным бюджетом по оплате компенсации затрат за социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру, пеней за несоблюдение сроков внесения платежей, неустойки за несоблюдение сроков реализации инвестиционных проектов, предусмотренных соглашениями о реализации инвестиционных проектов (далее - Комиссия).
3. Комиссия создается Правительством Нижегородской области. Порядок работы Комиссии устанавливается Правительством Нижегородской области.
4. Признанию безнадежной к взысканию и списанию в соответствии с настоящим Положением подлежит Задолженность в следующих случаях:
- ликвидация юридического лица - в части Задолженности по причине недостаточности имущества юридического лица и (или) невозможности ее погашения учредителями (участниками) юридического лица в случаях, предусмотренных законодательством;
- признание индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) - в части Задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества;
- наличие вступившего в законную силу решения суда, в соответствии с которым утрачивается возможность взыскания Задолженности.
5. Для признания Задолженности безнадежной к взысканию и списанию на рассмотрение Комиссии министерством инвестиционной политики Нижегородской области представляются следующие документы:
- копия соглашения о реализации инвестиционного проекта (далее - Соглашение);
- пояснительная записка о начислениях и платежах застройщика-инвестора по Соглашению и о принятых мерах по взысканию Задолженности с приложением соответствующих документов.
В случае ликвидации юридического лица дополнительно представляются:
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
- копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в отношении должника, заверенная печатью арбитражного суда.
В случае признания индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) дополнительно представляются:
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в отношении должника, заверенная печатью арбитражного суда.
В случае утраты возможности взыскания Задолженности дополнительно представляется копия вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
Для принятия решения на рассмотрение Комиссии могут быть представлены иные документы, подтверждающие безнадежность (возможность) взыскания Задолженности.
6. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию и списанию Задолженности оформляется протоколом в течение 7 рабочих дней со дня заседания, который является основанием для издания министерством инвестиционной политики Нижегородской области в 30-дневный срок со дня заседания Комиссии соответствующего приказа о списании Задолженности в соответствии с установленным порядком бухгалтерского учета.