ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2011 года N 489-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 21.07.2007 N 185-ФЗ "О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании постановления Правительства Тюменской области от 22.05.2020 N 311-п, вступившего в силу со дня официального опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 25.05.2020).
____________________________________________________________________
(в редакции постановлений Правительства Тюменской области от 28.12.2012 N 575-п, от 19.08.2013 N 349-п, от 16.04.2014 N 190-п, от 18.04.2016 N 156-п)
В соответствии с частью 8 статьи 20 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства":
1. Утвердить Порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области, координирующего и контролирующего деятельность Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 28.12.2012 N 575-п, от 16.04.2014 N 190-п)
Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ
ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 21.07.2007 N 185-ФЗ "О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
(в редакции постановлений Правительства Тюменской области от 28.12.2012 N 575-п, от 19.08.2013 N 349-п, от 16.04.2014 N 190-п, от 18.04.2016 N 156-п)
1. Настоящий Порядок определяет порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией (далее Заказчик) подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в региональные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Тюменской области (далее - региональная программа).
2. Привлечение Заказчиком подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" осуществляется на основании проведения конкурсного отбора подрядных организаций.
3. Организатором конкурса выступает Заказчик во взаимодействии с уполномоченным органом муниципального образования, участвующего в региональной программе (далее муниципальное образование).
4. Уполномоченный орган муниципального образования определяется правовым актом муниципального образования.
5. В целях проведения конкурсного отбора подрядных организаций Заказчик осуществляет следующие функции:
а) принимает решение о проведении конкурсного отбора подрядных организаций;
б) создает комиссию по конкурсному отбору подрядных организаций (далее - комиссия) по каждому многоквартирному дому, подлежащему капитальному ремонту;
в) размещает извещение на официальном сайте муниципального образования или публикует в официальном печатном издании муниципального образования о проведении конкурсного отбора подрядных организаций;
г) на основании решения комиссии заключается договор с подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
д) размещает на официальном сайте муниципального образования или публикует в официальном печатном издании муниципального образования решения, принятые комиссией по результатам конкурсного отбора подрядных организаций с мотивированным обоснованием.
6. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления, предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и порядок работы.
7. В состав комиссии включаются представители:
а) Заказчика (не более двух представителей);
б) собственников помещений многоквартирного дома (один представитель);
в) органа местного самоуправления муниципального образования (не более двух представителей по согласованию).
8. Комиссию возглавляет председатель, который выбирается большинством голосов из числа членов комиссии.
9. Заместитель председателя комиссии назначается председателем из числа представителей органа местного самоуправления муниципального образования.
10. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов лиц, принимающих участие в заседании комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
11. Решения, принятые комиссией по результатам конкурсного отбора подрядных организаций, оформляются протоколом рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников конкурсного отбора подрядных организаций (далее - протокол).
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 18.04.2016 N 156-п)
12. Протокол подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования или опубликованию в официальном печатном издании муниципального образования.
13. К участию в конкурсном отборе подрядных организаций допускаются юридические лица независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели (далее участники), отвечающие следующим требованиям:
а) не находится в процессе ликвидации, а также если в отношении участника в арбитражном суде не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
(пп. "а" в ред. постановления Правительства Тюменской области от 16.04.2014 N 190-п)
б) исключен. - Постановление Правительства Тюменской области от 16.04.2014 N 190-п;
в) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
г) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике;
д) наличие допуска саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющихся предметом конкурсного отбора подрядных организаций.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 18.04.2016 N 156-п)
14. Критериями оценки участников являются:
а) срок выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
б) величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
в) цена договора;
г) квалификация специалистов, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома;
д) наличие материально-технической базы;
е) применение современных, в том числе энергосберегающих, технологий при выполнении работ по капитальному ремонту.
15. Не позднее 10 календарных дней с даты получения от муниципального образования уведомления с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома, Заказчик размещает на официальном сайте муниципального образования или публикует в официальном печатном издании муниципального образования извещение о проведении конкурсного отбора подрядных организаций и конкурсную документацию.
16. Извещение о проведении конкурсного отбора подрядных организаций должно содержать следующую информацию:
а) наименование Заказчика и место, время и дату проведения конкурсного отбора подрядных организаций;
б) вид (перечень) работ, начальная максимально допустимая цена договора (по разработанным сметам) и место их проведения (адрес конкретного многоквартирного дома);
в) сроки выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
г) требования к участникам и критериям их оценки;
д) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе подрядных организаций (далее заявка) и прилагаемых к ним документов;
е) место получения документации о конкурсном отборе подрядных организаций (телефон, фактический адрес и информация о контактном лице (Ф.И.О.)).
17. Контактное лицо, указанное в извещении о проведении отбора подрядчиков, должно входить в состав комиссии, создаваемой в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и обладать всей информацией по предполагаемому заказу, а в случае необходимости давать разъяснения на обращения потенциальных участников отбора.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 28.12.2012 N 575-п)
18. Документация о конкурсном отборе подрядных организаций должна содержать:
1) требования к содержанию, форме заявки;
2) виды работ, стоимость и место их проведения;
3) требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ;
4) стоимость проведения капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с мероприятиями региональной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по каждому виду работ;
5) источник финансирования выполнения работ;
6) требования к участникам и критерии оценки участников в соответствии с настоящим Порядком;
7) порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в них;
8) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о конкурсном отборе подрядных организаций;
9) место, порядок, дату и время рассмотрения заявки;
10) проект договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Сведения, содержащиеся в документации о конкурсном отборе подрядных организаций, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурсного отбора подрядных организаций.
19. Для участия в конкурсном отборе подрядных организаций участник подает в сроки и в место, указанные в извещении о проведении конкурсного отбора подрядных организаций, следующие документы:
а) заявку на участие в отборе по форме, установленной приложением N 1 к настоящему Порядку;
б) предложение своей цены договора (включая расчет определения стоимости работ), но не выше максимально допустимой, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора;
в) краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;
г) информацию о квалификации специалистов и перечне объектов, в отношении которых участник выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту многоквартирных домов;
д) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку;
е) анкету организации по форме, установленной приложением N 2 к настоящему Порядку;