Действующий

Об утверждении Регламента действий заказчиков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по муниципальным контрактам, гражданско-правовым договорам (с изменениями на 9 ноября 2020 года)



Приложение 2
к Регламенту

(в ред. распоряжения Администрации
 города Тюмени от 23.06.2015 N 423-рк)



Кому: _______________
Адрес: ______________


ПРЕТЕНЗИЯ об оплате неустойки (штрафа, пени)



Между (указывается полное наименование заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) заключен контракт (договор) (указывается полное наименование контракта (договора) от (указывается дата контракта (договора), N (указывается номер контракта (договора) (далее - контракт (договор).


Согласно пункту (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора) Ваша организация обязалась (указывается предмет контракта (договора)) в срок (указывается срок исполнения обязательства, предусмотренный контрактом (договором) и (или) требования к качеству/количеству товара (работ, услуг), иные условия контракта (договора), факт нарушения которых выявлен заказчиком).


Однако указанное (ые) обязательство (а) по контракту (договору) Вашей организацией исполнено (ы) с нарушением ______ (указывается нарушение условий контракта (договора), установленные заказчиком, являющиеся основанием для начисления неустойки (штрафа, пени), с указанием документов, подтверждающих указанные нарушения; в случае нарушения сроков исполнения обязательств указывается количество календарных дней просрочки (с (указывается дата дня, следующего после дня истечения установленного контрактом (договором) срока исполнения обязательства) по (указывается дата подписания актов приемки-передачи товаров (выполненных работ, оказанных услуг).


В соответствии с пунктом (указывается пункт контракта (договора)) контракта (договора) за нарушение Вашей организацией _________ (указывается обязательство, установленное контрактом (договором), которое нарушено или срок исполнения которого нарушен), заказчиком (указывается наименование заказчика по контракту (договору)) Вам начислена неустойка (штраф, пени) (выбрать нужное) в размере (указывается размер неустойки (штрафа, пени), предусмотренный контрактом (договором), что составляет (приводится формула расчета неустойки (штрафа, пени) (в соответствии с условиями контракта (договора)), и указывается итоговая сумма) рублей.


На основании изложенного, требую оплатить неустойку (штраф, пени) (выбрать нужное) в размере (указывается итоговая сумма неустойки (штрафа, пени)) рублей в течение (указывается число календарных дней) дней со дня направления настоящей претензии, т.е. до "___" __________ 20__ года по следующим реквизитам (указываются банковские реквизиты для перечисления денежных средств).


В случае неоплаты предъявленной неустойки (штрафа, пени) (выбрать нужное) в добровольном порядке заказчик (указывается наименование заказчика по контракту (договору) будет вынужден обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с иском о взыскании неустойки (штрафа, пени) (выбрать нужное), предъявленной Вам.


Приложение:


(претензия подписывается руководителем заказчика)