О внесении изменения в распоряжение Губернатора Кировской области от 09.12.2019 N 82 "Об утверждении плана-графика ("дорожной карты") по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Кировской области, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

Информация о застройщике

Информация о гражданах и количестве заключенных договоров

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены

Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства

Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)

Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>

Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам

Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)

Кадастровый номер земельного участка

Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов

Общая площадь жилых помещений (квартир)

Количество жилых помещений (квартир)

Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления

Общая площадь нежилых помещений

Количество нежилых помещений

Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве

Наименование

ИНН

Сведения о введении процедуры банкротства

Общее количество граждан - участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений

Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

Иные договоры

Меры нормативного (правового) характера

Меры финансового характера

наименование

срок реализации

ожидаемые результаты

наименование

срок реализации

ожидаемые результаты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Р-1259

коды 2, 3

г. Киров, ул. А. Горбуновой, д. 31

RU43306000-095 от 12.04.2013

13:40:000270:2

78%

5541

119

74

2780

36

36

общество с ограниченной ответственностью "АСГ-бетон"

4345241798

дело N А28-15892/2016

87

74

5

0

не требуется

-

-

привлечение средств организации для предоставления мер по защите прав граждан - участников долевого строительства

IV квартал 2022 года

завершение строительства многоквартирного дома (далее - МКД), передача объектов долевого строительства гражданам

Р-1665

коды 2, 3

г. Киров, ул. Орджоникидзе, д. 26

RU43306000-010-2021 от 19.02.2021

13:40:000753:22

90%

4865

122

77

521

35

35

общество с ограниченной ответственностью "АвтоСпецГарант"

4345174608

дело N А28-11149/2016

105

77

1

0

не требуется

-

-

привлечение средств организации для предоставления мер по защите прав граждан - участников долевого строительства

I квартал 2023 года

завершение строительства МКД, передача объектов долевого строительства гражданам

Р-11377

43-000287

коды 1, 2

г. Киров, пер. Березниковский, д. 38

RU43306000-220-2015 от 14.07.2015

13:40:000059:25

7%

6563

165

137

429

7

0

унитарная некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Кировской области" (далее - Фонд Кировской области)

4345501693

дело N А28-10410/2017

166

131

0

0

не требуется

-

-

принятие публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" (далее - Фонд) решения о финансировании завершения строительства МКД

IV квартал 2023 года

завершение строительства МКД, передача объектов долевого строительства гражданам

Р-5609

43-000222

код 1

г. Киров, ул. Мичуринская, д. 3

RU43306000-225-2016 от 03.11.2016

13:40:000041:1046

15%

5083

117

115

1226

41

41

Фонд Кировской области

4345501693

дело N А28-7795/2017

119

109

4

0

не требуется

-

-

принятие Фондом решения о финансировании завершения строительства МКД

IV квартал 2023 года

завершение строительства МКД, передача объектов долевого строительства гражданам

Р-16515

43-000090

код 2

г. Киров, ул. Современная, д. 13 (3-я, 4-я секции)

RU43306000-327-2015 от 17.09.2015

13:40:000459:2487

30%

8253

192

126

0

0

0

ООО "Квартал"

4312141572

нет

119

83

0

0

не требуется

-

-

завершение строительства МКД за счет средств ООО "Квартал"

III квартал 2023 года

завершение строительства МКД, передача объектов долевого строительства гражданам

Р-10003

43-000249

коды 1, 2, 3

г. Киров, ул. Пугачева, д. 29а

RU43306000-401 от 24.12.2014

13:40:000425:2769

41%

9457

207

136

101,5

1

1

общество с ограниченной ответственностью "Коммунсервис"

4345074339

дело N А28-8648/2020

110

92

1

0

не требуется

-

-

принятие Фондом решения о финансировании мероприятий по восстановлению граждан в нарушенных правах

IV квартал 2023 года

выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

Р-9464

код 3

г. Киров, ул. Ленина, д. 31

RU43306000-193-2017 от 12.12.2017

13:40:000256:1364

66%

6415

102

81

6897

64

21

акционерное общество "Кирово-Чепецкое управление строительства"

4347030908

дело N А28-3232/2018

74

64

11

0

не требуется

-

-

принятие Фондом решения о финансировании завершения строительства МКД

IV квартал 2023 года

завершение строительства МКД, передача объектов долевого строительства гражданам

Р-9610

43-000288

код 2

г. Киров, пер. Березниковский, д. 40

RU43306000-410-2015 от 27.11.2015

13:40:000059:25

0%

6580

150

26

429

3

0

Фонд Кировской области

4345501693

дело N А28-10410/2017

25

24

0

0

не требуется

-

-

принятие Фондом решения о финансировании завершения строительства МКД

IV квартал 2023 года

завершение строительства МКД, передача объектов долевого строительства гражданам

Р-115804

код 1

г. Киров, ул. Проезжая, д. 7а, стр. 2

RU4330-6000-343 от 17.11.2014

43:40:000635:9

60%

568

10

10

0

0

0

ООО "ТехКомсервис"

4345355001

нет

14

10

0

0

не требуется

-

-

заключение соглашения с Фондом, выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

IV квартал 2023 года

выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

Р-115805

код 1

г. Киров, ул. Проезжая, д. 7а, стр. 12

RU43306000-373-2015 от 28.10.2015

43:40:000635:9

10%

380

8

4

0

0

0

ООО "ТехКомсервис"

4345355001

нет

4

4

0

0

не требуется

-

-

заключение соглашения с Фондом, выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

IV квартал 2023 года

выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

Р-115806

код 1

г. Киров, ул. Проезжая, д. 7а, стр. 14

RU43306000-344 от 17.11.2014

43:40:000635:9

82%

380

8

8

0

0

0

ООО "ТехКомсервис"

4345355001

нет

9

8

0

0

не требуется

-

-

заключение соглашения с Фондом, выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

IV квартал 2023 года

выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

Р-115807

код 1

г. Киров, ул. Проезжая, д. 7а, стр. 15

RU43304000-345 от 17.11.2014

43:40:000635:9

25%

250

3

3

0

0

0

ООО "ТехКомсервис"

4345355001

нет

5

3

0

0

не требуется

-

-

заключение соглашения с Фондом, выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

IV квартал 2023 года

выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

Р-115808

код 1

г. Киров, ул. Проезжая, д. 7а, стр. 16

RU43304000-346 от 17.11.2014

43:40:000635:9

10%

448

6

3

0

0

0

ООО "ТехКомсервис"

4345355001

нет

5

3

0

0

не требуется

-

-

заключение соглашения с Фондом, выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

IV квартал 2023 года

выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

Р-115809

код 1

г. Киров, ул. Проезжая, д. 7а, стр. 17

RU43306000-367-2015 от 23.10.2015

43:40:000635:9

10%

380

8

4

0

0

0

ООО "ТехКомсервис"

4345355001

нет

5

4

0

0

не требуется

-

-

заключение соглашения с Фондом, выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

IV квартал 2023 года

выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

Р-115810

код 1

г. Киров, ул. Проезжая, д. 7а, стр. 18

RU43304000-347 от 17.11.2014

43:40:000635:9

10%

475

10

6

0

0

0

ООО "ТехКомсервис"

4345355001

нет

5

5

0

0

не требуется

-

-

заключение соглашения с Фондом, выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

IV квартал 2023 года

выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

Р-115811

код 1

г. Киров, ул. Проезжая, д. 7а, стр. 19

RU43304000-348 от 17.11.2014

43:40:000635:9

78%

380

8

8

0

0

0

ООО "ТехКомсервис"

4345355001

нет

10

7

0

0

не требуется

-

-

заключение соглашения с Фондом, выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

IV квартал 2023 года

выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

Р-115812

код 1

г. Киров, ул. Проезжая, д. 7а, стр. 20

RU43304000-349 от 17.11.2014

43:40:000635:9

66%

250

3

2

0

0

0

ООО "ТехКомсервис"

4345355001

нет

3

2

0

0

не требуется

-

-

заключение соглашения с Фондом, выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

IV квартал 2023 года

выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

Р-115813

код 1

г. Киров, ул. Проезжая, д. 7а, стр. 21

RU43304000-350 от 17.11.2014

43:40:000635:9

10%

448

6

4

0

0

0

ООО "ТехКомсервис"

4345355001

нет

7

4

0

0

не требуется

-

-

заключение соглашения с Фондом, выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

IV квартал 2023 года

выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

Р-122997

43-000333

код 2

г. Киров, ул. Проезжая, д. 7а, стр. 1

RU43306000-366-2015 от 23.10.2015

43:40:000635:9

82%

455

8

8

0

0

0

ООО "ТехКомсервис"

4345355001

нет

10

8

0

0

не требуется

-

-

заключение соглашения с Фондом, выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

IV квартал 2023 года

выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

Р-122996

43-000332

код 2

г. Киров, ул. Проезжая, д. 7а, стр. 7

RU43306000-374-2015 от 28.10.2015

43:40:000635:9

70%

455

8

4

0

0

0

ООО "ТехКомсервис"

4345355001

нет

4

4

0

0

не требуется

-

-

заключение соглашения с Фондом, выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

IV квартал 2023 года

выплата гражданам возмещения по договорам долевого участия

Планируемые способ и срок восстановления прав граждан

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев)

Способ восстановления прав граждан <***>

Срок восстановления прав граждан - участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Способ

Срок восстановления прав граждан

Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика

Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления

Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1 <****>

Этап 2 <****>

Этап 3 <****>

Этап N <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

С помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

За счет мер регионального характера

За счет мер застройщика

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

завершение строительства

-

сентябрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

24 августа 2013 года

24 августа 2013 года

5 февраля 2013 года

5 февраля 2013 года

18 апреля 2013 года

18 апреля 2013 года

24 июня 2013 года

24 июня 2013 года

24 января 2014 года

24 января 2014 года

30 мая 2015 года

30 мая 2015 года

30 июня 2023 года

-

30 июля 2023 года

-

30 сентября 2023 года

-

15 октября 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

завершение строительства

-

сентябрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

15 декабря 2013 года

15 декабря 2013 года

15 декабря 2013 года

15 декабря 2013 года

1 января 2014 года

1 января 2014 года

10 марта 2014 года

10 марта 2014 года

10 апреля 2014 года

10 апреля 2014 года

20 февраля 2015 года

20 февраля 2015 года

30 августа 2023 года

-

30 июня 2023 года

-

30 сентября 2023 года

-

15 октября 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Фондом принято решение о завершении строительства проблемного многоквартирного дома

-

-

декабрь 2023 года

15 января 2021 года

15 января 2021 года

18 мая 2021 года

18 мая 2021 года

17 августа 2021 года

17 августа 2021 года

-

-

17 июня 2022 года

17 июня 2022 года

17 августа 2022 года

22 сентября 2022 года

1 ноября 2022 года

1 ноября 2022 года

30 апреля 2023 года

-

30 апреля 2023 года

-

31 октября 2023 года

-

25 ноября 2023 года

-

15 сентября 2023 года

-

25 декабря 2023 года

-

1 февраля 2024 года

-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Фондом принято решение о завершении строительства проблемного многоквартирного дома

-

-

декабрь 2023 года

15 января 2021 года

15 января 2021 года

18 мая 2021 года

14 мая 2021 года

17 августа 2021 года

17 августа 2021 года

-

-

16 августа 2022 года

-

17 октября 2022 года

-

12 декабря 2022 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 декабря 2023 года

-

1 февраля 2024 года

-

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

завершение строительства

сентябрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

28 декабря 2013 года

28 декабря 2013 года

9 декабря 2014 года

9 декабря 2014 года

30 сентября 2015 года

30 сентября 2015 года

30 октября 2014 года

30 октября 2014 года

30 ноября 2014 года

30 ноября 2014 года

28 февраля 2023 года

-

30 апреля 2023 года

-

30 июля 2023 года

-

30 сентября 2023 года

-

15 октября 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

в адрес Фонда направлено ходатайство о восстановлении прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Кировской области (далее - ходатайство) (объект находится на рассмотрении Фонда)

-

-

декабрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Фондом принято решение о завершении строительства проблемного дома

-

-

декабрь 2023 года

1 сентября 2021 года

1 сентября 2021 года

24 февраля 2022 года

24 ноября 2022 года

11 мая 2022 года

-

-

-

11 января 2023 года

-

13 марта 2023 года

-

30 апреля 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 декабря 2023 года

-

1 февраля 2024 года

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Фондом принято решение о завершении строительства проблемного дома

-

-

декабрь 2023 года

15 января 2021 года

15 января 2021 года

18 мая 2021 года

14 мая 2021 года

17 августа 2021 года

17 августа 2021 года

-

-

17 июня 2022 года

17 июня 2022 года

17 августа 2022 года

23 сентября 2022 года

1 ноября 2022 года

1 ноября 2022 года

31 марта 2023 года

-

31 марта 2023 года

-

31 октября 2023 года

-

25 ноября 2023 года

-

15 октября 2023 года

-

25 декабря 2023 года

-

1 февраля 2024 года

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в адрес Фонда направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)

-

-

декабрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в адрес Фонда направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)

-

-

декабрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в адрес Фонда направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)

-

-

декабрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в адрес Фонда направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)

-

-

декабрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в адрес Фонда направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)

-

-

декабрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в адрес Фонда направлено ходатайство (объект находятся на рассмотрении Фонда)

-

-

декабрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в адрес Фонда направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)

-

-

декабрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в адрес Фонда направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)

-

-

декабрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в адрес Фонда направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)

-

-

декабрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в адрес Фонда направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)

-

-

декабрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в адрес Фонда направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)

-

-

декабрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в адрес Фонда направлено ходатайство (объект находится на рассмотрении Фонда)

-

-

декабрь 2023 года

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-