Действующий

О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 августа 2017 г. N 983-р "О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 мая 2017 г. N 1063-р"



Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 23 декабря 2022 г. N 1252-р



ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕР ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ ГРАЖДАН, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 23.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

Информация о застройщике

Информация о гражданах и количестве заключенных договоров

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных жилых домов и (иных) объектов недвижимости и чьи права нарушены

Планируемый способ и срок восстановления прав граждан

Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства

Номер проектной декларации, по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии)

Основание включения в единый реестр проблемных объектов <*>

Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам

Номер и дата разрешения на строительство (при наличии)

Кадастровый номер земельного участка

Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Общая площадь жилых помещений (квартир)

Количество жилых помещений (квартир)

Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве/паенакопления

Общая площадь нежилых помещений

Количество нежилых помещений

Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве

Наименование

ИНН

Сведения о введении процедуры банкротства

Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений

Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

Иные договоры

меры нормативного (правового характера)

меры финансового характера

способ

Срок восстановления прав граждан

наименование

срок реализации

ожидаемые результаты

наименование

срок реализации

ожидаемые результаты

С помощью механизмов Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

За счет мер регионального характера

За счет мер застройщика

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

р-15858

14-000264

1,3

Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус (район) с. Чурапча, ул. Ленина, д. 32

14-RU502000-022-2022 от 04.07.2022,

срок действия до 31.12.2022

14:33:013007:9, 14:33:013007:1240

83%

649

15

15

156,82

6

0

Унитарная некоммерческая организация "Фонд Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан - участников долевого строительства"

1435346711

Имеется

решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании застройщика несостоятельным (банкротом) от 10.07.2020 по делу N А58-1950/2020

16

15

-

-

Принятие нормативного правового акта Республики Саха (Якутия), предусматривающего предоставление дополнительного земельного участка в аренду без торгов

11.2021

Принято распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 29.11.2021 N 558-РГ "О мерах по завершению строительства объекта "Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями по ул. Ленина в с. Чурапча Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия)"

-

-

-

Публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" принято решение о завершении строительства проблемного объекта

-

-

12.2022

р-11770

14-000107

3

Республика Саха (Якутия), Городской округ "город Якутск", город Якутск, квартал "11", ул. Автодорожная, дом 19

14-36-168-2022 N 14-RU14301000-103-2022 от 04.08.2022, срок действия до 29.02.2024, 28.10.2022

14:36:107040:2549, 14:36:107040:2309

17%

6547

167

113

770,31

1

0

Унитарная некоммерческая организация "Фонд Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан - участников долевого строительства"

1435346711

Имеется

решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании застройщика несостоятельным (банкротом) от 06.11.2018 по делу N А58-3756/2018

166

112

-

-

Принятие нормативного правового акта Республики Саха (Якутия), предусматривающего предоставление дополнительного земельного участка в аренду без торгов

04.2021

Принято распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 29.04.2021 N 162-РГ "О мерах по завершению строительства объекта "Многоквартирный жилой дом по ул. Автодорожная в квартале 11 г. Якутска. 16-ти этажный жилой дом (2 очередь)"

-

-

-

Публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" принято решение о завершении строительства проблемного объекта

-

-

12.2023

р-11884

14-000295

1,3

Республика Саха (Якутия), Городской округ "город Якутск", город Якутск, мкр. Ильинка, квартал "153 ДСК", ул. Воинская

14-36-162-2022 N 14-RU14301000-92-2022 от 19.07.2022, срок действия до 19.01.2023, 21.10.2022

14:36:108008:1503

65%

1499

32

32

-

-

-

Унитарная некоммерческая организация "Фонд Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан - участников долевого строительства"

1435346711

Имеется

решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании застройщика несостоятельным (банкротом) от 11.10.2018 по делу N А58-4766/2018

39

32

-

-

-

-

-

-

-

-

Публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" принято решение о завершении строительства проблемного объекта

-

-

12.2022

р-12200

14-000298

1,3

Республика Саха (Якутия), Городской округ "город Якутск", город Якутск, мкр. Ильинка, квартал "153 ДСК", ул. Воинская

14-36-163-2022 N 14-RU14301000-94-2022 от 20.07.2022, срок действия до 30.09.2023, 21.10.2022

14:36:108008:1502

5%

1499

32

32

-

-

-

Унитарная некоммерческая организация "Фонд Республики Саха (Якутия) по защите прав граждан - участников долевого строительства"

1435346711

Имеется

решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании застройщика несостоятельным (банкротом) от 11.10.2018 по делу N А58-4766/2018

44

32

-

-

-

-

-

-

-

-

Публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" принято решение о завершении строительства проблемного объекта

-

-

09.2023

р-126681

отсутствует

3

Республика Саха (Якутия), город Якутск, Центральный округ, квартал "72", ул. Пояркова

RU14301000-109-11 от 11.07.2011, срок действия до 01.03.2012, дата внесения изменений 27.02.2012

14:36:105024:1241 (14:36:105024:0017)

0

-

-

-

845,27

50

50

Общество с ограниченной ответственностью "Ессо-стиль"

1435134153

Имеется

решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о признании ООО "Ессо-стиль" несостоятельным (банкротом) от 22.12.2015 по делу N А58-6897/2014, суд не руководствовался правилами параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

40

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Продолжение таблицы

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости <**>

Иной способ

Привлечение приобретателя

График завершения строительства

Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Дата начала заселения

Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев)

Способ восстановления прав граждан ***

Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев)

Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика

Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления

Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями

Дата внесения изменений в разрешение на строительство

Дата завершения проектно-изыскательских работ

Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

Сроки выполнения строительно-монтажных работ

Этап 1. Принятие решения о выплате возмещения

Этап 2. Начало выплаты возмещения

Этап 3. Прекращение обязательств застройщика перед всеми участниками строительства (внесение в Единый государственный реестр недвижимости записи о расторжении договоров участия в долевом строительстве или расторжение иных договоров, на основании которых возникли обязательства застройщика по передаче помещений перед участниками строительства)

Этап 4. Исключение из ЕРПО <****>

Дата начала строительно-монтажных работ

Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов

Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта

Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта

Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения

Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

01.07.2021

29.06.2021

26.08.2021

29.07.2021

15.09.2021

01.09.2021

04.07.2022

04.07.2022

11.04.2022

23.03.2022

24.06.2022

30.06.2022

15.07.2022

25.07.2022

-

выполнено

не предусмотрено

не предусмотрено

-

выполнено

25.12.2022

-

15.11.2022

23.11.2022

30.12.2022

-

31.12.2022

-

18,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.01.2021

25.01.2021

18.03.2021

20.02.2021

21.04.2021

18.05.2021

04.07.2022

04.08.2022

21.03.2022

25.04.2022

24.06.2022

22.07.2022

15.07.2022

23.08.2022

-

выполнено

не предусмотрено

не предусмотрено

31.08.2023

-

30.11.2023

-

30.09.2023

-

22.12.2023

-

25.12.2023

-

35,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.02.2021

01.03.2021

14.04.2021

01.04.2021

18.05.2021

27.07.2021

04.07.2022

19.07.2022

01.04.2022

19.04.2022

24.06.2022

08.07.2022

15.07.2022

01.08.2022

-

выполнено

не предусмотрено

не предусмотрено

25.12.2022

-

25.12.2022

-

25.12.2022

-

30.12.2022

-

31.12.2022

-

22,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.02.2021

01.03.2021

14.04.2021

01.04.2021

18.05.2021

27.07.2021

04.07.2022

20.07.2022

01.04.2022

19.04.2022

24.06.2022

08.07.2022

15.07.2022

05.08.2022

-

выполнено

не предусмотрено

не предусмотрено

31.05.2023

-

15.09.2023

-

31.07.2023

-

30.09.2023

-

01.10.2023

-

31,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.12.2023

-

-

-