МОСКВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 сентября 1996 года N 255/1-Р

О применении штрафных санкций
при невыполнении подрядными
организациями сроков передачи
под заселение жилых домов,
строящихся по муниципальному заказу

В связи с принятой Правительством Москвы политикой жесткой финансовой стабилизации, а также в целях повышения экономической эффективности средств, направляемых из городских источников финансирования на строительство жилых домов по муниципальному заказу:

1. АО "Москапстрой":

1.1. Усилить контроль за исполнением договоров подряда и установленных графиками сроков передачи жилых домов под заселение между АО "Москапстрой" и генеральными подрядными организациями, в случае неисполнения условий договоров и после предупреждения о привлечении к арбитражному разбирательству удерживать с генеральных подрядных организаций 10%, а за каждый последующий день просрочки по 1% от сметной стоимости строительства объекта начиная с IV квартала 1996 г.

1.2. Внести в одностороннем порядке изменения в контрактные договоры с подрядными организациями в части применения штрафных санкций за несвоевременную передачу под заселение жилых домов согласно п.1.1.

1.3. Оплату контрактных услуг заказчику, подрядной организации и префектуре за координацию деятельности по строительству объектов в микрорайонах массовых застроек производить только после сдачи объектов под заселение в установленные сроки.

2. П.3.2. абз.2 и п.3.4. распоряжения от 13 сентября 1995 г. N 849-РЗП "Об ускорении сроков передачи сдаваемых жилых домов под заселение" отменить.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Премьера Правительства Москвы Ресина В.И.