Изменения в некоторые постановления Правительства Московской области, регулирующие деятельность Главного управления государственного строительного надзора Московской области
(с изменениями на 16 марта 2023 года)
1. Пункт утратил силу с 18 марта 2023 года - постановление Правительства Московской области от 16 марта 2023 года N 132-ПП. - См. предыдущую редакцию.
2. В Положении о региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Московской области, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 26.10.2021 N 1084/38 "О региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской области от 11.02.2022 N 95/4) (далее - Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости):
1) дополнить пунктом 9_1 следующего содержания:
"9_1. Наряду с правами, указанными пункте 9 настоящего Положения, должностные лица контрольного (надзорного) органа в пределах установленной компетенции имеют право на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия привлекать к проведению контрольных (надзорных) действий специалистов подведомственного контрольному (надзорному) органу государственного бюджетного учреждения, не заинтересованного в результатах контрольного (надзорного) мероприятия, контрольного (надзорного) действия, аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.";
2) пункты 20-22 изложить в следующей редакции:
"20. Объект контроля (надзора) относится к высокой категории риска в случае наличия в течение года, предшествующего году присвоения категории риска:
1) нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве более чем на 6 месяцев (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 22 настоящего Положения);
2) нарушения требований, предусмотренных частями 1-4 и 7 статьи 18 Федерального закона N 214-ФЗ;
3) неоднократного (два и более раза) нарушения обязательных требований, предусмотренных:
пунктом 3 части 2 статьи 3.1, статьями 19-21 Федерального закона N 214-ФЗ;
пунктом 6 части 3.3 статьи 3.1, статьями 19-21 Федерального закона N 214-ФЗ;
пунктом 6 части 6 статьи 23 Федерального закона N 214-ФЗ, пунктом 3 порядка представления застройщиком отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.10.2018 N 656/пр "Об утверждении формы и порядка предоставления застройщиками в контролирующий орган отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства";
частью 2 статьи 3.1, частью 4 статьи 23.3 Федерального закона N 214-ФЗ, пунктом 9 Правил размещения информации субъектами информации, обязательное размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, в единой информационной системе жилищного строительства, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2019 N 319 "О единой информационной системе жилищного строительства";
частью 3.3 статьи 3.1, частью 4 статьи 23.3 Федерального закона N 214-ФЗ, пунктом 10 (7) Правил размещения информации субъектами информации, обязательное размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации, в единой информационной системе жилищного строительства, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2019 N 319 "О единой информационной системе жилищного строительства".
21. Объект контроля (надзора) относится к средней категории риска в случае наличия в течение года, предшествующего году присвоения категории риска:
1) нарушения срока исполнения обязательств по договорам участия в долевом строительстве от 3 до 6 месяцев (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 22 настоящего Положения);
2) нарушения порядка привлечения денежных средств, предусмотренного частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи 15.4 Федерального закона N 214-ФЗ;
3) однократного нарушения требований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 20 настоящего Положения.
22. Объект контроля (надзора) относится к низкой категории риска в случае:
1) отсутствия критериев для отнесения объекта контроля (надзора) к высокой или средней категориям риска;
2) устранения контролируемым лицом нарушений, указанных в пунктах 20 и 21 настоящего Положения;
3) выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
4) если в отношении контролируемого лица имеется решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом).";
3) дополнить пунктом 22_1 следующего содержания: