• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте
Действующий

Администрация Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

Стандартная тендерная документация
для проведения торгов (конкурса) на закупку
работ при размещении городского заказа

Часть I. Приглашение к участию в торгах (конкурсе) на закупку Работ

Дата: __________________

     

Наименование Фирмы
Адрес
Тел./Факс
Кому (Ф.И.О., должность)

     


Уважаемые господа,

Кас.: Конкурсные торги на закупку

_____________________________________________________________________________

(Краткое описание работ и идентификационный номер закупки)


Государственный Заказчик Администрации г.Санкт-Петербурга

_____________________________________________________________________________

(Название соответствующего отраслевого органа, структурного подразделения или территориального управления)

_____________________________________________________________________________

(Почтовый и телеграфный адрес, номер телекса и/или факса)

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и должность ответственного лица, обеспечивающего связь по контракту)


настоящим приглашает к участию в торгах (конкурсе) на закупку работ

_____________________________________________________________________________

(Краткое описание работ с указанием сроков выполнения)


В торгах (конкурсе) могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели из ________________________ (далее - "Подрядчики").

(Страна, регион РФ)


Заинтересованные Подрядчики могут получить дополнительную информацию и изучить документацию для торгов (конкурса) в офисе ______________________________________

_____________________________________________________________________________

(вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса)


Полный комплект документации для торгов (конкурса) может быть приобретен всеми заинтересованными Подрядчиками после того, как они направят запрос по адресу:

_____________________________________________________________________________

(вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса)


и оплатят невозмещаемый комиссионный сбор за комплект тендерной документации в размере

_____________________________________________________________________________

(сумма в рублях или в какой-либо конвертируемой валюте)

Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу:

_____________________________________________________________________________

(вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса)

не позже чем:

_____________________________________________________________________________

(время и дата окончания периода подачи заявок)


и сопровождаться обеспечением в размере

_____________________________________________________________________________

(фиксированная сумма или процент от суммы конкурсной заявки)


Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет непосредственно после окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во время, указанные в информационных картах, в присутствии представителей Подрядчиков - участников торгов (конкурса), пожелавших принять участие в этом.

Часть II. Инструкция Подрядчикам - участникам торгов (конкурса)

А. Общие сведения

1. Предмет торгов (конкурса)

Заказчик, указанный в информационных картах Контракта, приглашает принять участие в торгах (конкурсе) на работы по строительству, как об этом оговорено в информационных картах Контракта. Наименование и идентификационный номер контракта также указаны в информационных картах контракта.

Победитель конкурсных торгов (конкурса) должен завершить работы по строительству к намеченной дате завершения, указанной в информационных картах Контракта.

2. Источник средств


Заказчик выделил средства на реализацию проекта (предмета торгов (конкурса)), указанные в информационных картах конкурсной заявки.

3. Правомочность Подрядчиков - участников торгов (конкурса)


Настоящее приглашение распространяется на всех Подрядчиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении поставок в Российской Федерации, далее именуемой "Россия", указанных в информационных картах конкурсной заявки. Все материалы, оборудование и услуги, используемые для выполнения этого контракта, должны происходить из правомочных стран, как об этом оговорено в информационных картах конкурсной заявки.

Все участники торгов (конкурса) представляют заявление о том, что они (включая субподрядчиков) не связаны и не были связаны в прошлом прямо или косвенно с консультантом или любой организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы по проекту, или лицом, которому предлагалась работа в качестве руководителя проекта по контракту. Фирма, которая была привлечена для выполнения консультационных услуг по подготовке или надзору за строительством, а также ее дочерние структуры не допускаются к участию в торгах (конкурсе).

4. Квалификация Подрядчиков - участников торгов (конкурса)


Все Подрядчики представляют предварительное описание предлагаемого метода и графика работы, включая, если это необходимо, чертежи и схемы.

Если имел место предварительный квалификационный отбор, при заключении Контракта будут рассматриваться лишь предложения участников торгов (конкурса), прошедших предварительный квалификационный отбор. Эти участники вместе co cвоими конкурсными заявками представляют информацию, необходимую для обновления сведений, содержащихся в их первоначальных заявках на предварительный квалификационный отбор, или в качестве альтернативного варианта - подтвердить в своих конкурсных заявках, что важнейшие сведения, представленные в первоначальных заявках на предварительный квалификационный отбор, остаются верными по состоянию на дату представления конкурсной заявки.

Если Заказчик не проводит предварительного квалификационного отбора потенциальных участников, все Подрядчики должны включить следующую информацию и документы в свои конкурсные заявки, если иное не предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки:

(а) экземпляры оригиналов (заверенных копий) документов, определяющих юридический статус, место регистрации и основное место деятельности;

(b) оригинал доверенности лицу, подписавшему конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени участника торгов (конкурса);

(с) сведения об общей стоимости строительных работ за последние несколько лет по годам, как указано в информационных картах конкурсной заявки;

(d) сведения о наличии опыта выполнения аналогичных по характеру и объему работ в течение последних нескольких лет по годам, как указано в информационных картах конкурсной заявки, а также подробные сведения о текущих работах и контрактных обязательствах;

(е) сведения о лицах, к которым можно обратиться за получением дальнейшей информации по этим контрактам;

(f) сведения об основных видах строительного оборудования, которое предполагается использовать в ходе выполнения контракта;

(g) сведения о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов, предлагающихся для выполнения контракта;

(h) отчеты о финансовом состоянии участника, например, отчеты о хозяйственной деятельности, а также отчеты аудитора за последние несколько лет, как указано в информационных картах конкурсной заявки;

(i) сведения, подтверждающие наличие оборотных средств в достаточных объемах для выполнения Контракта, например, сведения о наличии доступа к кредитной линии (линиям) и наличии других финансовых ресурсов;

(j) доверенность на право получения информации у банков, обслуживающих участника;

(k) информацию, касающуюся судебных разбирательств, в которые в настоящее время или в течение последних нескольких лет, указанных в информационных картах конкурсной заявки, был вовлечен Подрядчик с указанием сторон тяжбы и оспариваемых сумм;

(l) предложения по заключению контрактов субподряда на компоненты работ по строительству, составляющих более 10 (десяти) процентов цены Контракта.

Чтобы претендовать на получение Контракта, Подрядчики должны удовлетворять следующим минимальным квалификационным критериям:

(а) иметь годовой оборот строительных работ не менее объема, указанного в информационных картах конкурсной заявки;

(b) иметь за последние несколько лет, указанных в информационных картах конкурсной заявки, опыт работы в качестве генерального подрядчика по двум или более строительным подрядам, аналогичным по характеру и степени сложности данным работам. Это требование предусматривает завершенность таких работ не менее чем на 70 (семьдесят) процентов;

(с) иметь предложения по своевременному приобретению (в собственность, аренду, напрокат и т.д.) основных видов оборудования, перечисленных в информационных картах конкурсной заявки;

(d) иметь руководителя контракта с опытом выполнения аналогичных по характеру и объему работ в течение нескольких лет, как указано в информационных картах конкурсной заявки;

(е) иметь ликвидные активы и/или заемные средства за вычетом других контрактных обязательств и без учета любых возможных авансовых платежей по Контракту в размере суммы не менее, чем сумма, указанная в информационных картах конкурсной заявки.

Наличие в прошлом неоднократных судебных и арбитражных разбирательств, в результате которых решения выносились против Подрядчика, может привести к отстранению его от участия в торгах (конкурсе).

5. Одна конкурсная заявка от участника торгов (конкурса)


Участник торгов (конкурса) может подать только одну конкурсную заявку. В случае, если он подает более одной конкурсной заявки или участвует в нескольких конкурсных заявках (за исключением субподрядчиков или разрешенных или требуемых альтернатив), все конкурсные заявки с его участием отклоняются.

6. Затраты на участие в торгах (конкурсе)


Участник торгов (конкурса) несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки. Заказчик ни в каких случаях не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

7. Посещение участка


Участнику торгов (конкурса) рекомендуется под свою ответственность посетить и осмотреть участок строительства и прилегающую территорию и получить все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки конкурсной заявки и заключения Контракта на работы по строительству. Затраты на посещение участка покрывает Подрядчик из собственных средств.

Б. Конкурсная документация для торгов (конкурса)

8. Содержание документации для торгов (конкурса)


Конкурсная документация для торгов (конкурса) включает в себя документы, перечисленные ниже, а также дополнения в соответствии с пунктом 10 настоящей Инструкции:

1) Приглашение к участию в торгах (конкурсе);

2) Инструкция Подрядчикам - участникам торгов (конкурса);

3) Информационные карты конкурсной заявки;

4) Условия Контракта;

5) Информационные карты Контракта;

6) Спецификации;

7) Чертежи;

8) Ведомость объемов работ;

9) Приложение А: Образцы форм;

а) Конкурсная заявка;

b) Квалификационные сведения;

с) Уведомление о признании конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс);

d) Форма Контракта;

е) Банковская гарантия конкурсной заявки;

f) Банковская гарантия на выполнение Контракта (условная);

g) Банковская гарантия на выполнение Контракта (безусловная);

h) Договор поручительства на выполнение Контракта;

i) Банковская гарантия на выплату аванса;

10) Приложение Б. Список банков, приемлемых для Заказчика.

Количество экземпляров, которые должны быть заполнены и представлены вместе с конкурсной заявкой, указано в информационных картах конкурсной заявки.

9. Разъяснение документации для торгов (конкурса)


Подрядчик по любому вопросу относительно документации для торгов (конкурса) может обратиться к заказчику в письменном виде или по телефаксу (далее в понятие "телефакс" включается также телекс и телеграф) по адресу Заказчика, указанному в приглашении к участию в торгах (конкурсе).

Заказчик ответит на такой запрос при условии получения его раньше чем за 28 (двадцать восемь) дней до окончания срока подачи конкурсных заявок, если иное не предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки. Ответ Заказчика с указанием характера запроса, но без ссылки на источник направляется всем участникам, получившим документацию для торгов (конкурса).

10. Внесение изменений в документацию для торгов (конкурса)


В течение срока подготовки конкурсных предложений Заказчик имеет право внести изменения в документацию для торгов (конкурса) путем выпуска дополнений (поправок). Любое дополнение (поправка) является частью документации для торгов (конкурса) и в письменном виде или по телефаксу доводится до сведения всех участников, получивших документацию для торгов (конкурса). Подрядчики должны по телефаксу уведомить Заказчика о получении каждого дополнения (поправки).

Чтобы предоставить участникам торгов (конкурса) достаточно времени для учета дополнений (поправок) при подготовке конкурсных заявок, Заказчик должен при необходимости продлить сроки подачи конкурсных заявок.

В. Инструкция по подготовке конкурсных заявок

11. Язык конкурсной заявки


Все документы, имеющие отношение к конкурсным заявкам, а также вся корреспонденция должны быть написаны на языке, указанном в информационных картах конкурсной заявки.

12. Документы, составляющие конкурсную заявку


Конкурсная заявка, которую представляет Подрядчик, включает следующие документы:

(а) конкурсную заявку;

(b) обеспечение (банковская гарантия) конкурсной заявки;

(с) Ведомость объемов работ с указанием цен;

(d) формы квалификационных сведений и квалификационную документацию;

(е) альтернативные предложения, если таковые предусмотрены, а также любые другие материалы, которые Подрядчики должны заполнить или подготовить в соответствии с информационными картами конкурсной заявки.

13. Цены конкурсной заявки


Условия Контракта распространяются на весь объем работ по строительству на основании ведомости объемов работ, представленной участником торгов (конкурса).

Подрядчик указывает расценки и цены по всем категориям строительных работ, по объектам, описанным в ведомости объемов работ. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником торгов (конкурса), не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в ведомости объемов работ.

Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик оплачивает в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях за 28 дней до окончания срока подачи конкурсных заявок, включаются в расценки, цены и общую цену конкурсной заявки, представленной участником торгов (конкурса).

Расценки и цены, представленные участником торгов (конкурса), подлежат корректировке в ходе выполнения контракта, если это предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки, в информационных картах Контракта и положениях условий контракта.

Подрядчик вместе с конкурсной заявкой должен представить всю информацию, указанную в информационных картах Контракта и условиях Контракта.

14. Валюта конкурсной заявки и платежа


Единичные расценки и цены указываются участником торгов (конкурса) исключительно в валюте, указанной в информационных картах конкурсной заявки. Платеж производится в валюте, указанной в информационных картах Контракта.

15. Срок действия конкурсной заявки


Конкурсные заявки действительны в течение срока, указанного в информационных картах конкурсной заявки.

В исключительных случаях Заказчик может попросить участников торгов (конкурса), отвечающим условиям конкурса, продлить срок действия конкурсных заявок на определенный период. Запрос и ответы на него совершаются в письменном виде.

Подрядчик может отказать в просьбе о продлении, не лишаясь при этом своего права на обеспечение (банковскую гарантию) конкурсной заявки.

Подрядчик, согласившийся продлить срок своей заявки, не имеет права и не обязан вносить изменения в заявку, но обязан продлить срок действия обеспечения (банковской гарантии) конкурсной заявки на период продления срока ее действия.

Если срок действия конкурсной заявки продлен более чем на 30 (тридцать) дней и если цена Контракта зафиксирована (не подлежит корректировке), то общая цена конкурсной заявки участника торгов (конкурса), выигравшего торги (конкурс), может увеличиваться до момента подписания Контракта за каждый день, начиная с даты первоначально установленного срока окончания представления конкурсных заявок и до даты присуждения Контракта победившему участнику торгов (конкурса), если это указано в информационных картах конкурсной заявки. Оценка конкурсной заявки будет проводиться на основании цены конкурсной заявки без учета вышеуказанных корректировок.

16. Обеспечение конкурсной заявки


Подрядчик представляет в качестве составной части своей конкурсной заявки обеспечение (банковскую гарантию) в размере и в валюте, как указано в информационных картах конкурсной заявки.

Обеспечение может, по усмотрению подрядчика, иметь форму банковской гарантии, залога или поручительства. Форма обеспечения должна соответствовать Формам, представленным в настоящей документации, или иной форме, приемлемой для заказчика. Гарантия действительна в течение 28 (двадцати восьми) дней после истечения срока действия конкурсной заявки.

Если конкурсная заявка не сопровождается приемлемым обеспечением конкурсной заявки, то она отклоняется Заказчиком.

Подрядчику, который не выиграл торги (конкурс), обеспечение конкурсной заявки возвращается в течение 28 (двадцати восьми) дней после окончания срока действия конкурсных заявок.

Подрядчику, который выиграл торги (конкурс), обеспечение конкурсной заявки возвращается после подписания им Контракта и представления требуемого обеспечения выполнения Контракта.

Обеспечение может быть удержано в следующих случаях:

1) Подрядчик отзывает свою конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок в течение срока их действия;

2) Подрядчик не соглашается на корректировку цены конкурсной заявки в соответствии с пунктом 28 настоящей Инструкции;

3) Подрядчик, выигравший торги (конкурс), не обеспечивает своевременно:

а) подписание Контракта;

b) представление обеспечения выполнения Контракта.

17. Альтернативные предложения Подрядчиков


Представляемые Подрядчиками альтернативные предложения должны соответствовать требованиям документации для торгов (конкурса), включая основную техническую проектную документацию, отраженную в чертежах и спецификациях. Альтернативные предложения будут рассматриваться лишь в тех случаях, когда это предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки.

Если это разрешено в информационных картах конкурсной заявки, то те Подрядчики, которые желают представить альтернативные технические предложения по документации для торгов (конкурса), также представляют конкурсные заявки в полном соответствии с требованиями документации для торгов (конкурса), включая основную техническую проектную документацию согласно чертежам и спецификациям (основную конкурсную заявку). Помимо самой конкурсной заявки эти Подрядчики представляют всю информацию, необходимую для полной оценки альтернативного предложения Заказчиком, включая проектные расчеты, технические спецификации, разбивку цен, предлагаемые методы строительства и другие существенные сведения. Заказчиком будет рассматриваться лишь альтернативное техническое предложение (если таковое имеется) Подрядчика - победителя торгов (конкурса) по основной конкурсной заявке.

18. Предварительная встреча


Представитель Подрядчика приглашается на предварительную встречу (если таковая предусмотрена) до окончания срока представления конкурсных заявок во время и в месте, указанном в информационных картах конкурсной заявки.

Цель встречи - разъяснение и получение ответов на вопросы, которые могут возникнуть на данном этапе. Подрядчики, по мере возможности, должны посылать все свои вопросы письмом или по телеграфу так, чтобы Заказчик получил их не позднее одной недели до назначенной встречи.

Протокол встречи, включая текст заданных вопросов и полученных ответов, а также всех тех ответов, которые подготовлены после встречи, представляются всем покупателям документации для торгов (конкурса). Внесение поправок в документацию для торгов (конкурса), что может оказаться следствием результатов проведенной встречи, допустимо исключительно путем выпуска Заказчиком "Дополнений к документации для торгов (конкурса)".

Отсутствие Подрядчика на предварительной встрече не может быть причиной для его дисквалификации.

19. Оформление и подписание конкурсной заявки


Подрядчик должен подготовить один экземпляр оригинала документов, входящих в конкурсную заявку, который подшивается в один том с формой конкурсной заявки и четко помечается "ОРИГИНАЛ".

Кроме того, Подрядчик представляет копии конкурсной заявки в количестве, указанном в информационных картах конкурсной заявки, четко помеченные "КОПИИ". В случае расхождений между ним Заказчик будет руководствоваться оригиналом.

Оригинал и все копии конкурсных заявок должны быть отпечатаны и подписаны лицом или лицами, имеющим(и) все полномочия для их подписания от имени Подрядчика. Все страницы конкурсной заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть парафированы лицом или лицами, подписавшими конкурсную заявку.

Никакие изменения или дополнения недопустимы в конкурсной заявке, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями Заказчика или необходимы для того, чтобы исправить ошибки, сделанные Подрядчиком. В таких случаях исправление ошибок парафируется лицом или лицами, подписавшими конкурсную заявку.

Г. Подача конкурсных заявок

20. Опечатывание и маркировка конкурсной заявки


Подрядчик запечатывает оригинал и все копии конкурсной заявки в два конверта (внутренний и внешний), при этом внутренние конверты помечаются соответственно: "ОРИГИНАЛ" и "КОПИИ".

Внутренний и внешний конверты должны:

(а) быть адресованы Заказчику по адресу, указанному в информационных картах конкурсной заявки;

(b) содержать название проекта (предмета торгов (конкурса)), указанного в информационных картах конкурсной заявки, название и номер приглашения к участию в торгах (конкурсе), указанные в информационных картах конкурсной заявки, и слова "Не вскрывать до ______________" с указанием времени и даты, зафиксированных в информационных картах конкурсной заявки.

Помимо пометок, в соответствии с вышеперечисленными требованиями, на внутренних конвертах должны быть указаны имя и адрес подрядчика для того, чтобы конкурсную заявку можно было вернуть не распечатывая, если она поступит с опозданием.

Если внешний конверт не опечатан и не помечен в соответствии с вышеуказанными требованиями, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его потери или вскрытия раньше времени.

21. Окончание срока подачи конкурсных заявок


Конкурсные заявки должны быть получены Заказчиком по адресу, указанному им, не позднее времени и даты, указанных в информационных картах конкурсной заявки.

Заказчик может продлить срок подачи заявок, внеся поправку в документацию для торгов (конкурса). В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и Подрядчика продлевается с учетом измененной окончательной даты.

22. Конкурсные заявки, поданные с опозданием


Заказчик возвращает Подрядчикам, не распечатывая, все конкурсные заявки, которые он получает после окончания установленного срока их подачи.

23. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв


Подрядчик может внести изменения в конкурсную заявку или отозвать ее, направив Заказчику уведомление в письменном виде, до истечения установленного срока подачи конкурсных заявок.

Уведомление о внесении изменений или отзыве конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано, помечено и доставлено в соответствии с пунктами 19 и 20 настоящей Инструкции. При этом на внешнем и внутреннем конвертах дополнительно указывается "Внесение изменений" или "Отзыв".

Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.

Отзыв конкурсной заявки в промежутке между датой истечения срока подачи конкурсных заявок и датой истечения срока их действия, указанных в информационных картах конкурсной заявки или в соответствии с пунктом 15 настоящей Инструкции, может привести к утрате права на обеспечение конкурсной заявки.

Предложения о предоставлении скидок или изменениях цен конкурсных заявок могут подаваться Подрядчиками только в порядке внесения этих изменений в конкурсную заявку в соответствии с настоящим пунктом или путем их включения в первоначально представленную конкурсную заявку.

Д. Вскрытие конвертов и оценка конкурсных заявок

24. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками


Заказчик вскрывает конверты с конкурсными заявками, включая внесенные изменения, в присутствии представителей Подрядчиков, которые пожелают при этом присутствовать, в то время и в том месте, которые указаны в информационных картах конкурсной заявки.

В первую очередь должны быть вскрыты и зачитаны вслух конверты с пометкой "Отзыв". Не будут вскрываться те конверты с конкурсными заявками, для отзыва которых представлено приемлемое уведомление об отзыве.

При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется наименование подрядчиков, цены конкурсной заявки, общая сумма каждой конкурсной заявки, сумма альтернативного предложения (если таковое допустимо или требуется), информация о скидках, отзыве и изменениях, внесенных в конкурсную заявку, наличии или отсутствии необходимого обеспечения и все другие сведения, которые Заказчик сочтет уместными.

Заказчик подготавливает протокол процедуры вскрытия конкурсных заявок с внесением в него вышеперечисленной информации.

25. Соблюдение конфиденциальности


Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендации по присуждению Контракта не подлежат разглашению Подрядчикам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурсных торгов (конкурса).

Попытки Подрядчика повлиять на рассмотрение Заказчиком конкурсных заявок или присуждение Контракта могут послужить основанием для отклонения конкурсной заявки такого Подрядчика.

26. Разъяснение конкурсных заявок


Чтобы облегчить процесс изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, Заказчик может, по своему усмотрению, запросить участника торгов (конкурса) дать разъяснения по своей конкурсной заявке, включая разъяснения по поводу разбивки единичных расценок.

Просьба о разъяснении и ответы на нее посылаются в письменном виде. При этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки, за исключением случаев, когда это необходимо для исправления арифметических ошибок, обнаруженных Заказчиком при оценке конкурсной заявки.

27. Изучение конкурсных заявок и определение их соответствия требованиям документации для торгов (конкурса)


Прежде чем приступить к подробному изучению конкурсных заявок, Заказчик должен определить:

(а) соответствует ли каждая конкурсная заявка критериям правомочности, установленным в пункте 3 настоящей Инструкции;

(b) соблюдены ли правила подписания конкурсной заявки;

(с) сопровождается ли конкурсная заявка необходимым обеспечением;

(d) соответствует ли конкурсная заявка требованиям документации для торгов (конкурса).

Конкурсная заявка считается отвечающей требованиям, если она соответствует условиям, положениям и спецификациям документации для торгов (конкурса) без существенных отклонений или оговорок.

Существенными считаются отклонения, которые:

(а) оказывают влияние на объем, качество или осуществление работ по строительству;

(b) нарушают требования документации для торгов (конкурса);

(с) ограничивают права Заказчика или обязательства Подрядчика по Контракту;

(d) ставят в неравные условия конкурентной борьбы других Подрядчиков, представивших отвечающие требованиям конкурсные заявки.

Если конкурсная заявка не отвечает требованиям, то она отклоняется Заказчиком.

28. Исправление ошибок


Заявки, признанные по существу отвечающими требованиям, проверяются Заказчиком на предмет наличия арифметических ошибок. Заказчик иcпpавляeт ошибки следующим образом:

(а) если имеется расхождение между цифрами и словами, то преимущество имеет сумма, выраженная словами;

(b) если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению Заказчика, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена.

Сумма, указанная в конкурсной заявке, корректируется Заказчиком в соответствии с вышеизложенными правилами исправления ошибок и считается при согласии Подрядчика обязательной. Если Подрядчик не принимает исправление, его конкурсная заявка отклоняется с утратой права на обеспечение.

29. Оценка и сопоставление конкурсных заявок


Заказчик оценивает и сравнивает только те конкурсные заявки, которые признаны соответствующими требованиям документации для торгов (конкурса).

При оценке конкурсных заявок Заказчик оценивает каждую из них, внося корректировки в цену конкурсной заявки с учетом следующего:

(а) исправления ошибок согласно вышеназванному пункту;

(b) исключения резервных сумм и отчислений на непредвиденные расходы согласно ведомости объемов работ, учитывая при этом дневную выработку, если расценки конкурентоспособны;

(с) допустимых корректировок любых других отклонений и альтернативных предложений, представленных в соответствии с пунктом 17 настоящей Инструкции;

(d) допустимых корректировок, отражающих скидки или другие изменения цен, предложенные в соответствии с пунктом 23 настоящей Инструкции.

Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить любые изменения, отклонения или альтернативные предложения. Изменения, отклонения, альтернативные предложения и другие факторы, которые превышают требования документации для торгов (конкурса) или иным образом приводят к получению Заказчиком непредусмотренных выгод, не учитываются при оценке конкурсных заявок.

Оценочный эффект корректировки цен в соответствии с пунктом 44 Условий Контракта в течение периода выполнения контракта не подлежит учету при оценке конкурсных заявок.

30. Контакты с Заказчиком, предложение вознаграждения, заключение тайного соглашения


За исключением случаев, предусмотренных пунктом 26 настоящей Инструкции, ни один из Подрядчиков не должен вступать в контакты с Заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявками до момента присуждения Контракта.

Заказчик вправе отклонить конкурсную заявку, получив на то предварительное согласие со стороны уполномоченного органа г.Санкт-Петербурга, если он установит, что Подрядчик, представивший данную конкурсную заявку, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, служащему, который работал или работает с Заказчиком, или другому представителю государственной власти вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие Заказчиком решения, связанного с процедурами закупок.

Конкурсная заявка отклоняется, если Подрядчик заключил соглашение о конкурсных ценах или иное тайное соглашение с одним или более участниками конкурса с целью оказания влияния на результаты конкурса. Такое отклонение конкурсной заявки и его причины заносятся в протокол процедур закупок, а Подрядчику, заявка которого отклонена, незамедлительно сообщается об этом.

Е. Признание заявки, выигравшей торги (конкурс) - заключение Контракта

31. Критерии заключения Контракта


Заказчик заключит Контракт с тем Подрядчиком, конкурсная заявка которого отвечает требованиям и имеет наименьшую цену при условии, что этот Подрядчик признан:

(а) правомочным в соответствии с пунктом 3 настоящей Инструкции;

(b) обладает необходимой квалификацией.

32. Право Заказчика отклонить все конкурсные заявки

32. Право Заказчика отклонить все конкурсные заявки

Заказчик оставляет за собой право отклонить все конкурсные заявки и прекратить процесс торгов (конкурса) в любой момент до заключения Контракта, не неся при этом никакой ответственности перед Подрядчиками, которым такое действие может нанести ущерб, а также обязательства информировать Подрядчиков о причинах своих действий.

33. Уведомление о признании заявки, выигравшей торги (конкурс)


До истечения срока действия конкурсных заявок Заказчик письменно уведомляет победителя торгов (конкурса) с подтверждением заказным письмом о том, что его заявка принимается.

В этом письме должна быть указана сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполнение, завершение и техническое обслуживание работ по строительству, как указано в Контракте (далее по тексту и в условиях Контракта - "Цена Контракта").

Уведомление о признании заявки, выигравшей тoprи (конкурс), равносильно заключению Контракта, после чего Подрядчик обязан предоставить обеспечение выполнения Контракта и подписать Контракт.

Контракт включает все договоренности между Заказчиком и Подрядчиком - победителем торгов (конкурса). Этот Контракт подписывается Заказчиком и направляется Подрядчику вместе с уведомлением о присуждении Контракта.

Подрядчик подписывает Контракт и доставляет его в течение 20 (двадцати) дней с момента присуждения Контракта этому Подрядчику.

После предоставления Подрядчиком обеспечения выполнения Контракта Заказчик незамедлительно направляет уведомления остальным Подрядчикам о том, что их предложения отклонены.

34. Обеспечение выполнения Контракта


Одновременно с подписанием Контракта Подрядчик согласно условиям Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение выполнения Контракта по форме банковской гарантии или иной форме, предусмотренной документацией для торгов (конкурса), на сумму, указанную в информационных картах Контракта, выраженную в валюте, указанной в письме о принятии конкурсной заявки.

Если Подрядчик предоставляет обеспечение выполнения Контракта по форме банковской гарантии, то она должна быть выдана приемлемым для Заказчика банком (см. Приложение Б).

Если Подрядчик предоставляет обеспечение по форме долгового обязательства на выполнение Контракта, то оно должно быть выдано приемлемым для Заказчика поручителем.

Нарушение Подрядчиком настоящих требований является достаточным основанием для отмены присуждения Контракта и утраты права на обеспечение конкурсной заявки.

35. Авансовый платеж и гарантия на него


Авансовый платеж производится Заказчиком по Цене Контракта в соответствии с условиями Контракта в пределах максимальной суммы, указанной в информационных картах конкурсной заявки.

Авансовый платеж производится после представления Подрядчиком банковской гарантии в приемлемой для Заказчика форме, приемлемым банком на сумму аванса и в валюте аванса. Такая банковская гарантия остается в силе до возврата аванса, но ее размер постепенно уменьшается на суммы, возвращаемые Подрядчиком согласно промежуточным платежным сертификатам, которые выдаются во исполнение данного пункта по мере выполнения строительных работ.

36. Законодательное регулирование


Государственные закупки товаров, работ и услуг регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

37. Право на обжалование


Подрядчики имеют право на обжалование незаконного решения или действий Заказчика в связи с процедурами закупок в соответствии с "Порядком рассмотрения в Министерстве экономики Российской Федерации жалоб Поставщиков по вопросам нарушения Заказчиками установленных правил и процедур проведения торгов (конкурса) на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд" (Письмо Минэкономики РФ N 4-402 от 11 августа 1997 г.) и действующим законодательством Российской Федерации.

Часть III. Информационные карты конкурсной заявки

NN пунктов Инструкции Подрядчикам - участникам торгов (конкурса)

1

Наименование Заказчика:
_______________________________________________________

(Название соответствующего отраслевого органа, структурного подразделения или территориального управления)

1

Наименование проекта:

_______________________________________________________

(Наименование закупаемых Работ и идентификационный номер закупки)

2

Источник выделенных средств:

Бюджет г.Санкт-Петербурга

3

Правомочные страны происхождения для Поставщиков, оборудования и материалов*:
_______________________________________________________

_______________
* Обычно правомочными странами являются все страны, за исключением тех, на которые наложены официальные экономические санкции Российской Федерации или ООН.

4

Информация, требуемая для представления в конкурсной заявке*:

Денежное выражение общей стоимости строительных работ за последние ____ лет;

Опыт работы аналогичного характера и объема за последние ____ лет;

Отчеты о финансовом положении за последние ____лет;

Информация, касающаяся судебных разбирательств, в настоящее время за последние ____ лет


________________
* Здесь, в дополнение к документам, перечисленным в п.4, могут быть указаны документы, зависящие от специфики закупаемых работ.

Минимальные квалификационные сведения:

Минимальный годовой оборот строительных работ в течение последних ____ лет;

Опыт аналогичной работы в качестве генерального подрядчика за последние ____ лет;

Победитель торгов (конкурса) должен доставить следующие основные виды оборудования, необходимые для выполнения Контракта:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Руководитель Контракта с опытом работы ___ лет, включая не менее ___ лет в качестве руководителя Контракта.

Победитель торгов (конкурса) должен обладать минимальной величиной ликвидных активов и/или заемных средств, за вычетом других контрактных обязательств, равной:

8

Необходимое количество копий 1 оригинал и 2(3) копии

9

Заказчик отвечает на просьбу о разъяснении, полученную им за ___ дней до срока подачи конкурсных заявок

13

Цена Контракта подлежит корректировке в соответствии с п.44 Условий Контракта:

______________________________________________________

14

Валюта конкурсной заявки:

Российские рубли и/или доллары США

15

Срок действия конкурсной заявки будет длиться ___ дней после даты истечения срока подачи конкурсных заявок, указанной в информационных картах

15

Корректировка цены в соответствии с п.15 Инструкции подрядчикам будет рассчитана на основании годового роста цен на расходы, составляющего ___ процентов годовых

16

Сумма (процент от цены конкурсного предложения) и валюта обеспечения конкурсной заявки:
_____________________________

17

Допустимые альтернативные предложения к документации для торгов (конкурса) относительно:

____________________________

____________________________

____________________________

18

Предварительная встреча состоится

______________________________________________________

(адрес, время, дата)

20

Адрес Заказчика для представления конкурсных заявок:

________________________________

________________________________

21

Дата и время истечения срока подачи конкурсных заявок:

_____________ 199__г. до ______ часов

24

Время, дата и место вскрытия конвертов с конкурсными заявками:

________________________________

________________________________

35

Выплата аванса ограничена ___ процентами от цены контракта

36

Другие применимые правовые нормы:

________________________________

Часть IV. Условия Контракта

А. Общие Условия

1. Определения


Термины, перечисленные в информационных картах Контракта, в Условиях Контракта не определяются.

В Контракте, наряду с другими, используются следующие термины:

"Ведомость объемов работ" - полная Ведомость объемов работ с указанием цен, которая является частью конкурсной заявки.

"Компенсационные обстоятельства" - обстоятельства, определенные в пункте 42 настоящих Условий Контракта.

"Дата завершения" - дата завершения сооружения Объекгов, утвержденная Руководителем проекта в соответствии с пунктом 54 настоящих Условий.

"Контракт" - настоящий контракт между Заказчиком и Подрядчиком на сооружение, завершение и техническое обслуживание Объектов. Контракт состоит из документов, перечисленных в пункте 2 Условий Контракта.

"Подрядчик" - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, чья конкурсная заявка на выполнение строительных работ принята Заказчиком.

"Конкурсная заявка Подрядчика" - оформленный документ для торгов (конкурса), представленный Заказчику участником торгов (конкурса).

"Цена Контракта" - цена, указанная в уведомлении о присуждении Контракта с последующими корректировками в соответствии с положениями Контракта.

"Дневная выработка" - разнообразные работы, оплачиваемые на повременной основе в соответствии с использованием кадров и Оборудования Подрядчика дополнительно к платежам за Материалы и Установки.

"Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы.

"Дефект" - любая часть Объектов, не завершенная в соответствии с условиями Контракта.

"Период ответственности за устранение дефектов" - срок, указанный в информационных картах Контракта и исчисляемый с момента Даты завершения работ по Контракту.

"Чертежи" - расчеты и другие сведения, предоставленные или утвержденные Заказчиком проекта для выполнения Контракта.

"Руководитель проекта" - лицо, указанное в информационных картах Контракта (или иное компетентное лицо), назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику в качестве замены Руководителя проекта, которое отвечает за контроль за строительными работами и администрирование Контракта.

"Оборудование" - машины и транспортные средства Подрядчика, доставленные на Участок на время выполнения строительных работ.

"Первоначальная Цена Контракта" - Цена Контракта, указанная в уведомлении о принятии Конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс).

"Намеченная дата завершения" - предполагаемая дата завершения Подрядчиком строительных работ. Намеченная дата завершения указана в информационных картах Контракта. Намеченная дата завершения может пересматриваться только Руководителем проекта путем принятия решения о продлении срока или приказа об ускорении темпа работ.

"Материалы" - все предметы снабжения, включая предметы потребления, используемые Подрядчиком при выполнении работ.

"Установки" - неотъемлемая часть Объектов, выполняющая механические, электрические, химические или биологические функции.

"Участок" - территория работ по строительству, определенная в информационных картах Контракта.

"Отчеты об обследовании Участка" - отчеты, включенные в состав документации для торгов (конкурса), которые содержат фактическую информацию и интерпретацию данных, относящихся к состоянию поверхности и недр Участка.

"Спецификация" - спецификация Объектов, включенная в Контракт, а также любые модификации этой спецификации или дополнения к ней, сделанные или утвержденные Руководителем проекта.

"Дата начала" - указана в информационных картах Контракта. Она означает последний день, когда Подрядчик обязан приступить к сооружению Объектов. Эта дата необязательно совпадает с датой, когда Подрядчик занимает Участок.

"Субподрядчик" - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший с Подрядчиком контракт на выполнение части работ по Контракту, включая работы на Участке.

"Россия" - Российская Федерация.

"Временные объекты" - объекты, которые конструируются, возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком и которые необходимы для строительных и монтажных работ.

"Отклонение" - распоряжение Руководителя проекта, согласно которому вносятся изменения в Объекты.

"Объекты" - есть то, что Подрядчик должен построить, установить и передать Заказчику по Контракту, в соответствии с информационными картами Контракта.

2. Интерпретация


Если в информационных картах Контракта предусмотрено завершение этапов строительства, ссылки в условиях Контракта на Объекты, Дату завершения и Намеченную дату завершения, относятся к любому этапу работ (за исключением ссылок на Дату завершения и Намеченную дату завершения строительных работ в целом).

Документы, составляющие Контракт, интерпретируются в указанном далее порядке убывания приоритета:

1) Контракт;

2) Уведомление о принятии Конкурсной заявки;

3) Конкурсная заявка Подрядчика;

4) Информационные карты Контракта;

5) Условия Контракта;

6) Спецификации;

7) Чертежи;

8) Ведомость объемов работ;

9) Любые другие документы, перечисленные в информационных картах Контракта в качестве составных частей Контракта.

3. Язык


Язык Контракта указан в информационных картах Контракта.

4. Решения Руководителя проекта


За исключением случаев, в которых предусмотрено иное, решения по вопросам контрактных отношений между Заказчиком и Подрядчиком принимаются Руководителем проекта, который является представителем Заказчика.

5. Делегирование полномочий


Руководитель проекта имеет право делегировать любые из своих обязанностей и функций другим лицам после уведомления об этом Подрядчика в письменном виде, а также аннулировать делегирование любых обязанностей и функций после уведомления об этом Подрядчика в письменном виде.

6. Обмен информацией


Сообщения между сторонами, касающиеся условий Контракта, являются действительными, если они осуществляются в письменном виде. Уведомление вступает в силу, если оно доставлено в письменном виде.

7. Заключение договоров субподряда


Подрядчик имеет право с согласия Руководителя проекта заключать договоры субподряда, но не имеет права передавать свои права и обязательства по Контракту без письменного согласия Заказчика. Заключение договоров субподряда не должно изменять обязательств Подрядчика. Заключение договоров субподряда допустимо для выполнения не более чем определенного количества работ в процентном выражении, указанном в информационных картах Контракта.

8. Другие подрядчики


Подрядчик должен сотрудничать с другими подрядчиками, государственными органами, коммунальными службами и Заказчиком в пределах сроков, указанных в графике работы других подрядчиков в соответствии с информационными картами Контракта. Подрядчик обязан также предоставить им помещения и услуги в соответствии с вышеуказанным графиком. Заказчик вправе внести изменения в график работы других подрядчиков, направив уведомление об этом Подрядчику.

9. Персонал


Подрядчик нанимает основной персонал, указанный в графике работы основного персонала, в соответствии с информационными картами Контракта, для выполнения перечисленных в графике функций, или другой персонал, утвержденный Руководителем проекта.

Руководитель проекта утверждает предложения по замене основного персонала лишь в том случае, если соответствующий уровень квалификации и способности предлагаемых кандидатов по существу равнозначны или превосходят уровень квалификации и способности персонала, перечисленного в вышеуказанном графике.

В случае, если Руководитель проекта обращается к Подрядчику с просьбой о смещении по определенной причине работника, являющегося штатным или иным сотрудником Подрядчика, Подрядчик освобождает указанного работника с участка с условием, что последний в будущем не будет привлечен к работам по Контракту.

10. Риски Заказчика и Подрядчика


Заказчик несет риски, которые в Контракте определены как риски Заказчика, а Подрядчик несет риски, которые в Контракте определены как риски Подрядчика.

11. Риски Заказчика


В период между Датой начала и датой выдачи сертификата об устранении Дефектов следующие риски являются рисками Заказчика:

1) риск увечья, смерти, потери или ущерба имуществу (за исключением Объектов, Установок, Материалов и Оборудования), который связан с:

а) использованием или занятием Участка Объектами или для целей, связанных с Объектами, что является неизбежным результатом воздейстаия Объектов;

b) халатностью, нарушением обязанностей, предусмотренных законом, или посягательством на любое законное право Заказчика со стороны любого лица, находящегося у него в штате или на подряде, за исключением Подрядчика;

2) риск нанесения ущерба Объектам, Установкам, Материалам и Оборудованию в той степени, в которой это обусловлено виной Заказчика или недостатками проекта Заказчика, или войной, или радиоактивным заражением, оказавших непосредственное воздействие на страну, в которой осуществляются строительные работы.

В период между Датой завершения и датой выдачи сертификата об устранении Дефектов риск потери или ущерба Объектам, Установкам и Материалам является риском Заказчика, за исключением случаев, когда потеря или ущерб вызваны:

1) Дефектом, который существовал на Дату завершения;

2) событием, происшедшим до Даты завершения, которое само по себе не являлось риском Заказчика;

3) деятельностью Подрядчика на Участке после Даты завершения.

12. Риски Подрядчика


В период между Датой начала в датой выдачи сертификата об устранении Дефектов риски увечья, смерти и потери или ущерба имуществу (включая без ограничений Объекты, Установки, Материалы и Оборудование), которые не являются рисками Заказчика, состявляют риски Подрядчика.

13. Страхование


а) Подрядчик обязан обеспечить совместное на имя Заказчика и Подрядчика страховое покрытие с Даты начала до конца периода устранения Дефектов на суммы, указанные в информационных картах Контракта, на случай наступления следующих событий, составляющих риск Подрядчика:

i) потеря или нанесение ущерба Объектам, Установкам и Материалам;

ii) потеря или повреждение Оборудования;

iii) утрата или нанесение повреждения имуществу (за исключением Объектов, Установок, Материалов и Оборудования) в связи с Контрактом;

iv) увечья или гибель людей.

b) Страховые сертификаты и полисы представляются Подрядчиком на утверждение Руководителю проекта до Даты начала. Такое страхование обеспечивает выплату компенсации в рублях.

с) Если Подрядчик не представляет какие-либо из требуемых полисов и сертификатов, Заказчик может заключить договоры страхования, которые должен был заключить Подрядчик, и вычесть суммы страховых премий Заказчика из выплат в пользу Подрядчика или, если таковых выплат не предусматривается, выплата премий считается долгом к уплате.

d) Условия страхования могут изменяться лишь с согласия Руководителя проекта.

е) Обе стороны должны соблюдать условия страховых полисов.

14. Отчеты об обследовании участка


При подготовке Конкурсной заявки Подрядчик полагается на Отчеты об обследовании Участка, упомянутые в информационных картах Контракта, а также на любую другую информацию, которая доступна участнику торгов (конкурса).

15. Запросы по информационным картам Контракта


Руководитель проекта дает разъяснения в ответ на запросы относительно информационных карт Контракта.

16. Выполнение Подрядчиком строительных работ


Подрядчик осуществляет строительные и монтажные работы в соответствии со Спецификациями и Чертежами.

17. Завершение Объектов к Дате завершения


Подрядчик может приступить к выполнению работ в момент наступления Даты начала в соответствии с программой, представленной Подрядчиком и пересмотренной и утвержденной в письменном виде Руководителем проекта, и завершить работы к Намеченной дате завершения.

18. Утверждение документов по строительству Руководителем проекта


Подрядчик представляет спецификации и чертежи, на которых показаны предложенные Временные Объекты, Руководителю проекта, который утверждает их при условии их соответствия Спецификациям и Чертежам.

Подрядчик несет ответственность за проектирование Временных Объектов.

Утверждение Руководителя проекта не меняет ответственности Подрядчика за проектирование Временных Объектов.

При необходимости Подрядчик должен согласовать проект Временных Объектов с третьими сторонами.

Все чертежи, подготовленные Подрядчиком для сооружения Временных Объектов и постоянных Объектов, до применения подлежат предварительному утверждению Руководителем проекта.

19. Безопасность


Подрядчик несет ответственность за обеспечение охраны труда при выполнении работ на Участке.

20. Обнаружение предметов


Все неожиданно обнаруженные на участке предметы исторического значения или предметы, представляющие значительную ценность, являются собственностью России. Подрядчик обязан сообщить Руководителю проекта и следовать его указаниям относительно таких предметов.

21. Подрядчик занимает Участок


Заказчик предоставляет Подрядчику право занять все части Участка. Если право на занятие какой-либо части не предоставлено Подрядчику к дате, указанной в информационных картах Контракта, считается, что по вине Заказчика произошла задержка начала соответствующих работ. Это означает, что сложились Компенсационные обстоятельства.

22. Доступ к Участку


Подрядчик предоставляет Руководителю проекта и любому уполномоченному Руководителем проекта лицу доступ к Участку и к любому месту, где проводятся работы или предполагается проведение работ по Контракту.

23. Распоряжения


Подрядчик выполняет распоряжения Руководителя проекта в соответствии с нормативными правовыми актами, применимыми на территории, где расположен Участок.

24. Разрешение споров


Если, по мнению Подрядчика, решение Руководителя проекта принято с превышением полномочий, предоставленных Руководителю проекта по Контракту, или является неверным, это решение передается на рассмотрение Заказчика.

Споры между Заказчиком и Подрядчиком решаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Б. Контроль сроков

25. Программа


(а) В течение срока, указанного в информационных картах Контракта, Подрядчик представляет на утверждение Руководителю проекта программу с указанием общих методов, организационных вопросов, порядка и графика выполнения работ;

(b) обновленный вариант программы показывает ход выполнения каждого вида деятельности по факту, а также влияние хода выполнения работ на сроки выполнения оставшихся работ, включая изменения в последовательности выполнения различных видов работ;

(с) Подрядчик представляет на утверждение Руководителю проекта обновленные программы с периодичностью не реже, чем указано в информационных картах Контракта. В случае, если Подрядчик не представляет обновленную программу в указанный срок, Руководитель проекта имеет право удержать из следующего платежного сертификата указанную в информационных картах Контракта сумму и продолжать удерживать эту сумму до следующего платежа после даты, в которую с опозданием была представлена обновленная программа;

(d) утверждение программы Руководителем проекта не влияет каким-либо образом на обязательства Подрядчика. Подрядчик имеет право пересмотреть программу и вновь представить ее Руководителю проекта в любое время. Пересмотренная программа должна быть представлена с учетом отклонений и компенсационных обстоятельств.

26. Продление Намеченной даты завершения


(а) Руководитель проекта продлевает Намеченную дату завершения объема работ в случае возникновения конфликтных обстоятельств или внесения Отклонения, в результате чего закончить работу к Намеченной дате завершения становится невозможным без принятия Подрядчиком мер по ускорению темпов оставшейся работы, что приводит к дополнительным расходам со стороны Подрядчика;

(b) в течение 14 (четырнадцати) дней после того, как Подрядчик обратился к Руководителю проекта с просьбой о принятии решения относительно результатов Компенсационных обстоятельств или Отклонения и представил в полном объеме подтверждающую документацию, Руководитель проекта обязан принять решение о том, следует ли продлевать Намеченную дату завершения и на сколько времени ее следует продлевать. Если Подрядчик своевременно не предупредил о задержке или не содействовал устранению задержки, задержка по такой причине не принимается во виимание при определении новой Намеченной даты завершения.

27. Ускоренный темп работы


Если Заказчик желает, чтобы Подрядчик закончил работу до Намеченной даты завершения, Руководитель проекта получает от Подрядчика предложения с указанием расценок, обеспечивающих необходимый ускоренный темп работы. В случае принятия Заказчиком этих предложений Намеченная дата завершения корректируется соответствующим образом и подтверждается Заказчиком и Подрядчиком.

Если Заказчик принимает предложения Подрядчика с указанием расценок, обеспечивающих ускоренный темп работы, то эти предложения включаются в Цену Контракта и рассматриваются в качестве Отклонения.

28. Задержки в результате распоряжений Руководителя проекта


Руководитель проекта может датъ Подрядчику распоряжение задержать начало или продолжить любую деятельность в рамках выполнения работ.

29. Анализ хода выполнения работ


Либо Руководитель проекта, либо Подрядчик могут потребовать присутствия другой стороны на административном совещании. Цель административного совещания состоит в том, чтобы провести анализ планов выполнения оставшихся работ и решить проблемы согласно процедуре заблаговременного предупреждения.

Руководитель проекта ведет протокол административного совещания и представляет экземпляры протокола присутствующим на совещании и Заказчику. Ответственность сторон за действия, которые предстоит предпринять, определяется Руководителем проекта либо на административном совещании, либо после административного совещания и излагается в письменном виде к сведению всех, кто присутствовал на совещании.

30. Процедура заблаговременного предупреждения


Подрядчик обязан как можно раньше предупредить Руководителя проекта о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в будущем, которые могут негативно повлиять на качество работ, привести к повышению Цены Контракта или задержке выполнения работ.

Руководитель проекта может потребовать, чтобы Подрядчик представил прогноз ожидаемого в будущем воздействия какого-либо обстоятельства или события на Цену Контракта и Дату завершения. Такая оценка должна быть представлена Подрядчиком, по возможности, в максимально сжатые сроки.

Подрядчик должен оказывать содействие Руководителю проекта при разработке и анализе предложений относительно того, как можно избежать или снизить ущерб от такого события или обстоятельства силами участников, вовлеченных в работу и в дальнейшем ответственных за выполнение соответствующих распоряжений Руководителя проекта.

В. Контроль за качеством

31. Выявление Дефектов


Руководитель проекта проверяет работу Подрядчика и уведомляет Подрядчика об обнаруженных Дефектах. Такая проверка не влечет за собой изменения ответственности Подрядчика. Руководитель проекта может дать Подрядчику инструкции выявить Дефект, снять покрытия и провести испытания любых Объектов, которые, по мнению Руководителя проекта, могут содержать Дефекты.

32. Испытания


Если Руководитель проекта дает Подрядчику инструкции о проведении испытаний, которые не указаны в спецификациях, с целью проверки Объектов на наличие Дефекта и если испытания подтвердили это наличие, расходы на проведение испытаний и образцы оплачивает Подрядчик. Если дефекта не обнаружено, испытание представляет собой Компенсационное обстоятельство.

33. Устранение Дефектов


Руководитель проекта обязан уведомить Подрядчика в письменной форме о любых Дефектах до истечения Периода ответственности за устранение Дефектов, который начинается с Даты завершения и продолжается до момента, указанного в информационных картах Контракта. Период ответственности за устранение дефектов длится до тех пор, пока не устранены все Дефекты.

Каждый раз, когда совершается уведомление о Дефекте, Подрядчик обязан устранить Дефект, о котором было сделано уведомление, в течение периода времени, указанного в уведомлении Руководителя проекта.

34. Неустраненные Дефекты


В случае, если Подрядчик не устранил Дефект в сроки, указанные Руководителем проекта в уведомлении, Руководитель проекта проводит оценку стоимости устранения Дефекта и организует его устранение, а Подрядчик оплачивает оцененную сумму.

Г. Контроль затрат

35. Ведомость объемов работ


Ведомость объемов работ содержит перечень работ по строительству, монтажу, испытанию и сдаче в эксплуатацию, которые предстоит выполнить Подрядчику.

Ведомость объемов работ используется для расчета Цены Контракта. Подрядчик получает оплату по объему реально выполненных работ по расценкам, указанным в ведомости объемов работ.

36. Изменения объемов работ


(а) Если окончательный объем работ по той или иной позиции отличается от объема работ, указанного в ведомости объемов работ, более чем на _ процентов и если эта разница превышает _ процентов от Первоначальной цены Контракта, Руководитель проекта корректирует расценку с учетом изменений;

(b) Руководитель проекта не производит корректировку расценок с учетом изменений объема работ, если в результате таких изменений Первоначальная цена Контракта увеличивается более чем на __ процентов, за исключением случаев, когда корректировка производится с предварительного согласия Заказчика;

(с) Подрядчик обязан предоставить Руководителю проекта разбивку затрат по каждой расценке, приведенной в ведомости объемов работ, если Руководитель проекта потребует этого.

37. Отклонения


Все Отклонения включаются в обновленные программы, которые готовит Подрядчик.

38. Платежи за Отклонения


Подрядчик обязан по получении запроса Руководителя проекта представить котировку стоимости выполнения Отклонения.

Руководитель проекта оценивает котировку, которая представляется в течение семи дней после поступления запроса или в течение более длительного периода времени, определенного Руководителем проекта, до распоряжения об Отклонении.

Если работа в рамках Отклонения соответствует какому-либо виду работ в ведомости объемов работ и если, по мнению Руководителя проекта, показатель объема работы выше предела, установленного в пункте 36(а) Условий Контракта, или сроки выполнения такого объема работы не вызывают изменения единичных расценок, то стоимость Отклонения будет исчисляться на основе расценки, указанной в ведомости объемов работ. Если единичная расценка меняется или если характер или сроки выполнения работ, представляющих собой Отклонение, не соответствуют характеру и срокам выполнения работ по ведомости объемов работ, то котировка Подрядчика должна иметь форму новых расценок на соответствующие виды работ.

Если котировка, представленная Подрядчиком, является необоснованной, Руководитель проекта имеет право отдать распоряжение об Отклонении и внести изменение в Цену Контракта на основе своего собственного прогноза касательно воздействия Отклонения на затраты Подрядчика.

Если, по мнению Руководителя проекта, неотложность внесения Отклонения не позволяет представить и рассмотреть котировку так, чтобы при этом не вызвать задержку в выполнении работ, то котировка не представляется, а Отклонение рассматривается как Компенсационное обстоятельство.

Подрядчик не имеет права на возмещение дополнительных расходов, которых можно было бы избежать в случае их заблаговременного предупреждения.

39. Прогноз движения платежей


Когда готов обновленный и уточненный вариант программы, Подрядчик должен представить Руководителю проекта уточненный прогноз движения платежей.

40. Платежные сертификаты


Подрядчик с интервалом, указанным в информационных картах Контракта, представляет Руководителю проекта отчеты по оценке стоимости выполненных работ за вычетом общей суммы, ранее заверенной сертификатами.

Руководитель проекта осуществляет проверку отчетов, представленных Подрядчиком, и утверждает сумму, которая причитается к оплате в пользу Подрядчика.

Стоимость выполненных работ определяется Руководителем проекта.

Стоимость выполненных работ состоит из стоимости завершенных объемов работ по ведомости объемов работ.

Стоимость выполненных работ включает стоимость Отклонений и Компенсационных обстоятельств.

Руководитель проекта может исключить любую работу, ранее заверенную сертификатом, или снизить долю любой работы, ранее заверенной сертификатом, в свете прояснившихся впоследствии данных.

41. Платежи


(а) Платежи корректируются с учетом вычета авансовых платежей и сумм удержания. Заказчик выплачивает Подрядчику суммы, заверенные Руководителем проекта, в течение 28 (двадцати восьми) дней после даты выдачи сертификата. Если Заказчик совершает платеж с опозданием, Подрядчик получает процент по задержанным платежам вместе со следующим платежом. Процент рассчитывается начиная с даты, к которой должен был быть сделан платеж, и кончая датой, когда этот платеж совершается, по ставке, которая преобладает при коммерческом кредитовании в России;

(b) если заверенная сумма увеличивается в последующем сертификате или в результате решения самого Заказчика (в качестве арбитра), выплата процентов Подрядчику по просроченному платежу осуществляется в соответствии с настоящим пунктом. Начисление процентов производится с даты, в которую увеличенная сумма должна была быть заверена сертификатом, если бы не возникло споров;

(с) все платежи и вычеты совершаются в валюте Цены Контракта, если не предусмотрено иное;

(d) составные компоненты работ, по которым не даны цены и единичные расценки, не оплачиваются Заказчиком; считается, что они включены в другие цены и расценки в Контракте.

42. Компенсационные обстоятельства


(а) Компенсационные обстоятельства предполагают следующее:

Заказчик не обеспечивает доступ к части Участка к дате, с которой Подрядчик занимает участок, указанный в информационных картах Контракта;

изменение Заказчиком графика работы других подрядчиков, которое влияет на ход работы Подрядчика по Контракту;

Руководитель проекта дает распоряжение о задержке или не обеспечивает выпуск Чертежей, Спецификаций или инструкций, необходимых для своевременного выполнения работ;

Подрядчик по распоряжению Руководителя проекта проводит дополнительные испытания по результатам работ, в которых в дальнейшем не обнаружено никаких Дефектов;

Руководитель проекта не дает разрешения на заключение договора субподряда, не имея обоснований на это;

поверхностные условия Участка оказываются значительно более неблагоприятными, нежели предполагалось до отсылки письма о принятии Конкурсной заявки, по сравнению с условиями на основании данных, полученных Подрядчиками (включая отчеты об обследовании Участка) через открытые информационные каналы и визуальный осмотр Участка;

Руководитель проекта дает распоряжение Подрядчику в связи с непредвиденными обстоятельствами, вызванными действиями Заказчика, и дополнительными работами, необходимыми по соображениям безопасности или по другим причинам;

другие подрядчики, государственные органы, коммунальные службы или заказчики не работают в соответствии со сроками или другими ограничениями, предусмотренными Контрактом, что приводит к задержке или дополнительным расходам со стороны Подрядчика;

задерживается авансовый платеж;

воздействие рисков Заказчика на Подрядчика;

необоснованная задержка Руководителем проекта выдачи свидетельства о завершении;

другие Компенсационные обстоятельства, описанные в информационных картах Контракта или определенные Руководителем проекта;

(b) если Компенсационное обстоятельство приводит к дополнительным затратам или мешает закончить работу до Намеченной даты завершения, Цена Контракта увеличивается и/или переносится Намеченная дата завершения. Руководитель проекта решает, следует ли увеличивать Цену Контракта и насколько, а также насколько следует отложить Намеченную дату завершения;

(с) как только Подрядчик представляет сведения касательно воздействия каждого Компенсационного обстоятельства на предполагаемые затраты Подрядчика, Руководитель проекта оценивает их и вносит соответствующие коррективы в Цену Контракта. Если оценки Подрядчика сочтены необоснованными, Руководитель проекта корректирует Цену Контракта на основании собственных оценок. Руководитель проекта исходит из предположения о том, что Подрядчик компетентно и оперативно отреагирует на событие;

(d) Подрядчик не вправе компенсировать расходы в тех случаях, когда интересам Заказчика был нанесен ущерб по причине того, что Подрядчик не представил заблаговременного предупреждения или не оказал содействия Руководителю проекта.

43. Налогообложение


Руководитель проекта корректирует Цену Контракта в том случае, если в период начиная за 28 дней до окончательного срока подачи конкурсных заявок и кончая датой выдачи последнего сертификата завершения происходят изменения в налогах, пошлинах и прочих сборах. Корректировка производится на сумму изменения размеров налогового платежа, который обязан совершить Подрядчик при условии, что такие сборы уже не отражены в Цене Контракта или не являются результатом нижеследующего пункта.

44. Корректировка цен


Цены корректируются с учетом изменения затрат на входные ресурсы лишь в том случае, если это предусмотрено в информационных картах Контракта. Если такое положение имеется, то суммы, утвержденные в каждом платежном сертификате после вычета авансового платежа, корректируются путем применения соответствующего коэффициента корректировки цены к суммам платежей, надлежащих к оплате в валюте Конкурсной заявки. К каждой валюте Контракта применяется формула следующего типа:

Стандартная тендерная документация для проведения торгов (конкурса) на закупку работ при размещении городского заказа


где Стандартная тендерная документация для проведения торгов (конкурса) на закупку работ при размещении городского заказа - коэффициент корректировки на часть Цены Контракта, которая подлежит выплате в валюте "с";

Стандартная тендерная документация для проведения торгов (конкурса) на закупку работ при размещении городского заказа и Стандартная тендерная документация для проведения торгов (конкурса) на закупку работ при размещении городского заказа - коэффициенты, указанные в информационных картах Контракта и представляющие, соответственно, некорректируемый и корректируемый элементы той части Цены Контракта, которая подлежит выплате в конкретной валюте "с";

Стандартная тендерная документация для проведения торгов (конкурса) на закупку работ при размещении городского заказа- индекс входных ресурсов, который превалирует в конце месяца, на который выставляется счет-фактура;

Стандартная тендерная документация для проведения торгов (конкурса) на закупку работ при размещении городского заказа- индекс, превалирующий на момент за 28 дней до вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; оба индекса относятся к валюте "с".

Если величина индекса меняется после его использования в расчетах, расчет корректируется и корректировка вносится в следующий платежный сертификат. Считается, что величина индекса отражает все изменения затрат в связи с их колебаниями.

45. Удержанные суммы


Из каждого платежа, причитающегося Подрядчику, Заказчик в течение периода до полного завершения работ удерживает процент, предусмотренный в информационных картах Контракта.

После полного завершения работ половина всей удержанной суммы выплачивается Подрядчику, а оставшаяся половина возвращается ему после окончания Периода ответственности за устранение Дефектов и подтверждения Руководителя проекта о том, что все Дефекты, о которых Подрядчик был уведомлен Руководителем проекта до окончания этого срока, устранены.

46. Заранее оцененные убытки


Подрядчик выплачивает Заказчику заранее оцененные убытки по указанной в информационных картах Контракта поденной ставке за каждый день, на который Дата завершения наступает позже Намеченной даты завершения. Общая сумма заранее оцененных убытков не должна превышать сумму, указанную в информационных картах Контракта.

Заказчик вправе удерживать заранее оцененные убытки из причитающихся Подрядчику платежей. Уплата заранее оцененных убытков не оказывает воздействия на обязательства Подрядчика.

Если Намеченная дата завершения переносится после того, как Подрядчик уже уплатил заранее оцененные убытки, Руководитель проекта корректирует переплаченные Подрядчиком суммы заранее оцененных убытков за счет следующего платежного сертификата.

Подрядчик получает процент по переплаченным суммам, начиная с даты платежа и кончая датой возврата платежа по Ставкам, указанным в пункте 41 "a".

47. Премия


Подрядчику выплачивается премия, которая начисляется по поденной ставке, указанной в информационных картах Контракта, за каждый календарный день (за вычетом дней, оплачиваемых Подрядчику на условиях ускоренного темпа работы), на который Дата завершения наступает раньше Намеченной даты завершения, в тех случаях, когда ускоренный темп работы экономически обоснован. Руководитель проекта заверяет сертификатом выполнение работ несмотря на то, что фактическая Дата завершения не совпадает с Намеченной.

48. Авансовый платеж


Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в сумме и в сроки, указанные в информационных картах Контракта, при условии предоставления Подрядчиком безусловной банковской гарантии в приемлемой форме приемлемым для Заказчика банком на суммы авансового платежа и в соотношениях валют, эквивалентных авансовому платежу. Гарантия остается в силе, пока аванс не будет возвращен, но сумма гарантии постепенно уменьшается на суммы, которые возвращает Подрядчик. Проценты с авансового платежа не взимаются.

Подрядчик должен использовать средства авансового платежа исключительно на оплату Оборудования, Установок, Материалов и расходов на их мобилизацию, требуемых конкретно для выполнения Контракта. Подрядчик должен доказать данное целевое использование средств авансового платежа путем предоставления Заказчику копий счетов-фактур или других документов.

Авансовый платеж погашается посредством вычета пропорциональных сумм из сумм платежей, причитающихся Подрядчику согласно графику завершения определенного процента работ на оплачиваемой основе. Авансовый платеж и его погашение не влияют на оценочную стоимость выполненной работы, Отклонений, корректировок цен, Компенсационных обстоятельств, премий или заранее оцененных убытков.

49. Обеспечение выполнения Контракта


Обеспечение выполнения Контракта должно быть предоставлено Заказчику не позднее срока, указанного в уведомлении о присуждении Контракта, на сумму и по форме, как указано в информационных картах Контракта, банком или поручителем, приемлемым для Заказчика, и выражено в валюте, в которой подлежит выплате Цена Контракта. Обеспечение выполнения Контракта остается в силе до даты выдачи сертификата ответственности за устранение Дефектов.

50. Дневная выработка


Нормы Дневной выработки, включенные в Конкурсную заявку Подрядчика (если таковые нормы предусмотрены), используются для оплаты небольших дополнительных объемов работ лишь в том случае, если Руководитель проекта предварительно дал письменное распоряжение о такой форме оплаты дополнительных работ.

Учет всех работ, оплачиваемых на условиях дневной выработки, ведется Подрядчиком по утвержденным руководителем проекта формам.

Каждая заполненная форма проверяется и подписывается Руководителем проекта в течение двух дней после выполнения работ.

Подрядчик получает оплату по нормам Дневной выработки при условии получения подписанных форм Дневной выработки.

51. Затраты на ремонт


Утрата или нанесение ущерба Объектам или Материалам ликвидируется Подрядчиком в период между Датой начала и окончанием срока устранения дефектов за счет Подрядчика, если утрата или ущерб явились результатом неправильных действий или упущений Подрядчика.

Д. Завершение Контракта

52. Завершение работ


Подрядчик обращается к Руководителю проекта с просьбой о выдаче сертификата завершения работ, и Руководитель проекта выдает такой сертификат после того, как установит, что работы завершены удовлетворительным образом.

53. Приемка


Заказчик принимает Участок и Объекты в течение периода, указанного в информационных картах Контракта, после выдачи Руководителем проекта сертификата завершения работ.

54. Окончательный счет


До истечения Периода ответственности за устранение Дефектов Подрядчик представляет Руководителю проекта подробный счет на общую сумму, которая, по мнению Подрядчика, причитается ему по Контракту до конца Периода ответственности за устранение дефектов.

Руководитель проекта выдает сертификат ответственности за устранение Дефектов и заверяет любой окончательный платеж, который причитается Подрядчику, в течение нескольких дней, указанных в информационных картах Контракта, при условии точности и верности представленного счета. Если счет неверный и неточный, Руководитель проекта в течение периода, указанного в информационных картах Контракта, выдает перечень необходимых исправлений и добавлений.

Если при повторном представлении окончательный счет по-прежнему является неудовлетворительным, Руководитель проекта сам принимает решение .о причитающейся Подрядчику сумме с учетом возврата обеспечения выполнения Контракта и выдает платежный сертификат.

55. Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию


(а) Если требуются Чертежи, отражающие фактическое состояние Объектов, и/или руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию, Подрядчик обязан представить эту документацию в сроки, указанные в информационных картах Контракта;

(b) в случае непредставления Подрядчиком Чертежей и/или руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию в указанные в информационных картах Контракта сроки или в случае неутверждения этой документации Руководителем проекта, Руководитель проекта удерживает из причитающихся Подрядчику платежей сумму, указанную в информационных картах Контракта.

56. Расторжение Контракта


(а) Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Контракт при существенных нарушениях Контракта другой стороной;

(b) существенные нарушения Контракта включают, но не ограничиваются следующими случаями:

Подрядчик прекращает работы на 28 дней, в то время как прекращение работ не предусмотрено программой и не санкционировано Руководителем проекта, а в информационных картах Контракта не предусмотрено иное;

Руководитель проекта отдает Подрядчику распоряжение задержать ход работ, и это распоряжение остается в силе в течение 28 дней, если иное не предусмотрено в информационных картах Контракта;

Заказчик или Подрядчик подвергаются процедурам банкротства или ликвидации;

платеж, заверенный сертификатом Руководителя проекта, не совершается Заказчиком в пользу Подрядчика в течение 56 дней с даты выдачи сертификата Руководителем проекта;

Руководитель проекта направляет уведомление о том, что неустранение определенного Дефекта является существенным нарушением Контракта, а Подрядчик не устраняет этот дефект в течение срока, обоснованного и установленного Руководителем проекта;

Подрядчик не предоставляет необходимого обеспечения;

Подрядчик задержал завершение работ на сумму, превышающую максимально допустимую сумму заранее оцененных убытков по Контракту, как определено в информационных картах Контракта;

(с) если стороны направляют уведомление Руководителю проекта о нарушении Контракта, вызванном не перечисленными выше причинами, решение о том, является ли данное нарушение существенным или нет, принимается Руководителем проекта;

(d) безотносительно к вышесказанному Заказчик имеет право расторгнуть контракт по целесообразности;

(е) при расторжении Контракта Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить безопасность на Участке и освободить Участок, по возможности, в максимально сжатые сроки.

57. Расчеты при расторжении Контракта


(а) В случае расторжения Контракта в силу существенного нарушения Контракта Подрядчиком Руководитель проекта выдаст сертификат на величину стоимости выполненных работ и заказанных Материалов за вычетом авансовых платежей, полученных до момента выдачи сертификата, и за вычетом процентной доли незавершенных работ в соответствии с информационными картами Контракта. Положение о заранее оцененных убытках не применяется дополнительно. Если общая сумма, причитающаяся Заказчику, превышает какую-либо сумму платежа, причитающегося Подрядчику, то эта разница представляет собой долг Заказчику;

(b) в случае расторжения Контракта Заказчиком по целесообразности или по причине существенного нарушения Контракта Заказчиком Руководитель проекта выдает сертификат, отражающий величину стоимости выполненных работ, заказанных Материалов, обоснованную стоимость вывоза Оборудования, репатриации персонала Подрядчика, занятого исключительно сооружением Объектов, и затраты Подрядчика на защиту и обеспечение безопасности Объектов за вычетом авансовых платежей, полученных до даты выдачи сертификата.

58. Имущество


Все Материалы на Участке, Установки, Временные Объекты и Объемы считаются собственностью Заказчика, если Контракт расторгнут по причине нарушения условий Контракта Подрядчиком.

59. Освобождение от обязательств по выполнению Контракта


Если выполнение Контракта невозможно в результате войны или по каким-либо иным причинам, полностью не зависящим ни от Заказчика, ни от Подрядчика, Руководитель проекта подтверждает невозможность выполнения Контракта. Подрядчик при этом обязан обеспечить безопасность на Участке и прекратить работу как можно скорее после получения сертификата.

Подрядчику оплачиваются все работы, выполненные до получения сертификата, а также все работы, выполненные впоследствии в случае, если в отношении их существуют контрактные обязательства.

Часть V. Информационные карты Контракта


За исключением случаев, когда предусматривается иное, все информационные карты Контракта заполняются Заказчиком до выдачи документации конкурсных торгов. Графики и отчеты, которые обязан представить Заказчик, оформляются в виде приложений.

NN пунктов Условий Контракта

1

Заказчиком является:

(Название соответствующего отраслевого органа, структурного подразделения или территориального управления)

(Адрес, Ф.И.О. и должность ответственного представителя, тел./факс)

1

Руководителем проекта является:

(Наименование, адрес, Ф.И.О. и должность ответственного представителя, тел./факс)

1

Наименование и идентификационный номер Контракта:

(наименование и номер, как указано в Приглашении к участию в торгах)

1

Работы состоят из:

(краткое описание, включая отношение к другим Контрактам)

1

Дата начала: _________________________

1

Участок расположен _________и определен на

чертежах NN

3

Язык документации Контракта:_______________

13(а)

Минимальное страховое покрытие составляет: _______________________

Максимальная сумма вычетов за страхование Объектов, а также Установок и Материалов составляет: ___________________________

Минимальное страховое покрытие Объектов, а также Установок и Материалов на случай недостатков в проекте Подрядчика составляет: _______________________________

Максимальная сумма вычетов за страхование Оборудования составляет: __________________

Минимальное покрытие при страховании ущерба Оборудованию составляет: __________________

Максимальная сумма вычетов за страхование иного имущества составляет: _________________

Минимальное покрытие страхования прочего имущества составляет: ______________________

Минимальное покрытие при страховании на случай увечий или гибели людей составляет:
применительно к работникам Подрядчика:_____________

применительно к прочим людям: ______________

17-26(а)

Намеченная дата завершения всего объема работ в целом: __________________________________

21

Дата, с которой Подрядчик занимает Участок*:
______________________________________

________________
* Если отдельные секции Объектов завершаются в разные сроки ("секционное выполнение"), здесь следует перечислить все эти даты. Если Участок переходит во владение по частям, здесь следует перечислить все эти даты.

25(a)

Подрядчик представляет программу в течение____ дней с момента получения уведомления о принятии конкурсной заявки

25(с)

Обновленные программы представляются с интервалом _____дней

25(с)

За непредставление обновленных программ в установленные сроки удерживается сумма в размере: _______________________________

33

Период ответственности за устранение дефектов составляет ____ дней

42(a)

Следующие события также относятся к Компенсационным обстоятельствам:
1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

44

Контракт _________[указать "подлежит" или "не подлежит"] ценовой корректировке в соответствии с Условиями Контракта*; ______ [указать "применима" или "неприменима"] следующая информация о коэффициентах:
________________________________________

________________
* Если ожидаемый период завершения работ превышает 18 месяцев, ценовая корректировка является предпочтительной.

44

Коэффициенты для корректировки цен следующие*:

некорректируемый компонент (коэффициент Ас):

валюта 1_____;

валюта 2_____;

валюта 3_____;

корректируемый компонент (коэффициент Вс)

валюта 1_____;

валюта 2_____;

валюта 3_____;

_______________
*Сумма двух коэффициентов Ас и Вс должна быть равна единице в формуле для каждой валюты. Обычно оба коэффициента в формулах для всех валют одинаковы, поскольку коэффициент Ас для некорректируемой части платежей есть весьма приблизительная цифра (обычно 0,15), призванная отражать постоянные издержки или иные некорректируемые компоненты. Сумма корректировок по каждой валюте прибавляется к Цене Контракта.

44

Индексом I для валюты конкурсной заявки является:

Местная валюта**_________________________

Иностранная валюта*_____________________

________________
* Эти ориентировочные индексы указываются Заказчиком.

* Эти ориентировочные индексы предлагаются Подрядчиком и подлежат согласованию с Заказчиком.

45

Процент удержанных платежей составляет*:________

_______________
* Сумма удержания, как правило, составляет около 5 процентов и никогда не превышает 10 процентов.

46

Размер заранее оцененных убытков на протяжении всего хода выполнения работ в целом составляет ____ % в день*

_______________
* Обычно размер неустойки устанавливается на уровне 0,05-0,10 процента в день, а общая сумма не должна превышать 5-10 процентов от Цены Контракта.

46

Максимальная сумма заранее оцененных убытков на протяжении всего хода выполнения работ в целом составляет__________________________

процентов от Окончательной Цены Контракта

47

Премия на протяжении всего хода выполнения работ в целом составляет __за каждый день. Максимальная сумма премии на протяжении всего хода выполнения работ в целом составляет ___________процентов от Окончательной Цены Контракта*

_______________
* Если досрочное завершение работ обеспечивает выгоды Заказчику, эту статью следует оставить; в остальных случаях ее следует убрать. Как правило, Премия численно равна неустойке.

48

Авансовый платеж в размере______ производится Подрядчику не позднее__________

49

Обеспечение выполнения Контракта составляет следующие минимальные суммы, эквивалентные проценту от Цены Контракта:

банковская гарантия: ________%

другие формы обеспечения:________ %

Типовой формой гарантии выполнения Контракта является ________________ [вставить либо "Безусловная банковская гарантия", либо "Условная банковская гарантия", либо "Договор поручительства" - по выбору Заказчика], тип которой представлен в Приложении к настоящей документации конкурсных торгов

53

Заказчик принимает Участок и Объекты в течение ___ дней после выдачи свидетельства о завершении

54

В течение _____ дней после получения полностью и правильно заполненного счета от Подрядчика Руководитель проекта выдает сертификат ответственности за устранение Дефектов и утверждает причитающийся Подрядчику окончательный платеж. Если представленный Подрядчиком счет не заполнен правильно и полностью, то Руководитель проекта в течение ___ дней выдает список ошибок и дополнений

55(a)

Дата представления руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию:____________

Дата представления Чертежей, отражающих фактическое состояние Объектов: ____________

55(b)

Сумма, которая удерживается за непредставление в установленные сроки руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию и/или Чертежей, отражающих фактическое состояние Объектов, составляет: __________

56(b) абз. 2, 3, 5

Иное не предусмотрено

57(a)

Процент, который относится к стоимости незавершенных Объектов и представляет собой дополнительные расходы Заказчика на завершение Объектов, составляет: ___________


Нижеследующие документы также являются частью Контракта:

(а) график представления руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию (пункт 55 Условий Контракта);

(b) график работы прочих Подрядчиков (пункт 8 Условий Контракта);

(с) график работы основного персонала (пункт 9 Условий Контракта);

(d) отчеты обследования Участка (пункт 14 Условий Контракта).

Часть VI. Спецификации


Настоящие "Примечания к подготовке спецификаций" предназначены исключительно для сведения Заказчика или иного лица, которое готовит проект документов конкурсных торгов. Они не включаются в окончательный пакет документов.

Примечания к подготовке спецификаций


Набор ясных и четких технических спецификаций является предпосылкой, позволяющей участникам конкурсных торгов представить в ответ на требования Заказчика реалистичные и конкурентоспособные предложения, не включая в них оговорки или дополнительные условия. В контексте конкурсных торгов спецификации должны быть составлены таким образом, чтобы сделать возможной самую широкую конкуренцию и в то же самое время обеспечить четкое изложение требований к качеству выполнения работ, материалам, товарам и услугам, на предоставление которых заключаются контракты. Только при этом условии можно достичь экономии, эффективности и качества, а также облегчить последующую задачу оценки конкурсных предложений. В спецификациях следует указать, что все товары и материалы, которые будут включены в Объекты, должны быть новыми, ранee не бывшими в употреблении, быть изготовленными по самым последним или ныне находящимся в производстве моделям и отражать все последние достижения в области проектирования и разработки материалов, если Контрактом не предусмотрено иное.

Не существует стандартного набора Технических Спецификаций, который можно было использовать в качестве универсального для всех отраслей, но есть устоявшиеся принципы и нормы, которые должны быть отражены в настоящих документах.

Есть большие преимущества в стандартизации Общих Технических Спецификаций аналогичных Объектов в признанных государственных отраслях, например, при строительстве шоссейных дорог, портовых сооружений, железных дорог, городского жилья, ирригационных сооружений, объектов водоснабжения и т.д. Общие Технические Спецификации должны охватывать все категории качества работ, материалов и оборудования, которые обычно используются в строительстве, хотя и не обязательно фигурируют в конкретном строительном контракте. Затем за счет изъятий или дополнений следует приспособить Общие Спецификации к сооружению конкретных Объектов.

При составлении проекта технических спецификаций следует следить за тем, чтобы они не носили ограничительный характер. В спецификации стандартов товаров, материалов и качества работ следует как можно шире применять признанные международные стандарты. При использовании других частных стандартов в спецификациях следует указать, что приемлемыми считаются также товары, материалы и качество работ, которые отвечают иным признанным стандартам и обеспечивают эквивалентный или более высокий уровень качества. Условия Контракта или Спецификации можно дополнить следующей статьей:

Образец статьи: Эквивалентность стандартов и норм


Во всех случаях, когда в Контракте имеются ссылки на конкретные стандарты и кодексы, которым должны соответствовать поставляемые товары и материалы, а также выполняемая и подвергающаяся испытаниям работа, применяются положения последнего из находящихся в обращении изданий или переработок соответствующих действующих стандартов и кодексов, если Контрактом специально не предусмотрено иное. Если такие стандарты и кодексы являются национальными или относятся к конкретной стране или региону, при условии предварительного ознакомления и утверждения Руководителем Проекта, приемлемы другие признанные стандарты, которые обеспечивают равный или более высокий уровень качества, чем указанные стандарты и кодексы. Расхождения между указанными стандартами и предлагаемыми альтернативными стандартами должны быть полностью изложены Подрядчиком в письменном виде и представлены Руководителю Проекта не позднее чем за 28 дней до срока, к которому Подрядчик желает получить утверждение Руководителя Проекта. В случае если Руководитель Проекта сочтет, что такие предлагаемые отклонения не обеспечивают равного или более высокого уровня качества, Подрядчик должен соблюдать стандарты, указанные в документах.

Часть VII. Чертежи


Вставить перечень чертежей. Чертежи, сделанные по факту, в том числе планы Участка, либо прилагаются к данному разделу, либо представляются в виде отдельного приложения.

Часть VIII. Ведомость объемов работ

Примечания к подготовке Ведомости объемов работ


Настоящие Примечания к составлению Ведомости объемов работ призваны служить только источником информации для Заказчика или лица, разрабатывающего проекты документов конкурсных торгов. Они не подлежат включению в окончательную документацию.

В случае контрактов с фиксированной ценой следует удалить ссылки на "Ведомость объемов работ" и заменить их ссылками на "График работ" по всему тексту данного раздела.

Цели


Ведомость объемов работ имеет следующие цели:

(а) дать достаточно сведений об объеме работ по сооружению Объектов, чтобы обеспечить эффективность и правильность подготовки конкурсных предложений;

(б) после заключения Контракта подготовить Ведомость объемов работ с указанием стоимости для периодической оценки стоимости выполненных работ по сооружению Объектов.

Для достижения этих целей в общем объеме сооружения Объектов выделяются различные виды Объектов и Объекты аналогичного характера, которые сооружаются в различных местах или в различных обстоятельствах, могущих сказаться на затратах. С учетом этих требований следует максимально упростить форму и содержание Ведомости объемов работ.

Ведомость дневной выработки


Ведомость дневной выработки включается только в тех случаях, когда имеется большая вероятность непредвиденных работ дополнительно к статьям Ведомости объемов работ. Чтобы Заказчик мог убедиться в реалистичности pacценок, приведенных участниками конкурсных торгов, Ведомость дневной выработки должна включать в себя:

(а) перечень различных категорий труда, материалов и строительных Установок, по которым участник конкурсных торгов представляет расценки дневной выработки, а также описание условий, при которых Подрядчику работы оплачиваются по нормам дневной выработки.

Приложение А. Образцы Форм

Форма 1. Конкурсная заявка


Государственный Заказчик

                                                      

Дата ___________

Адрес
Тел./Факс
Кому (Ф.И.О., должность)


Уважаемые господа,

Кас.: Конкурсная заявка на выполнение работ

_____________________________________________________________________________

(Краткое наименование работ и идентификационный номер закупки)

Изучив документацию для торгов (конкурса), получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить

_____________________________________________________________________________

(Краткое наименование работ)

в соответствии с указанной документацией для торгов (конкурса) на сумму

_____________________________________________________________________________

(Указать валюту и цену предложения цифрами и прописью)


или другие суммы, подтверждаемые прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей Конкурсной заявки.

Требуемый авансовый платеж составляет _____________________. Пока не будет подготовлен и заключен контракт, настоящая Конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением о присуждении контракта будут выполнять роль контракта, обязательного для обеих сторон.

Настоящим подтверждаем, что данная Конкурсная заявка соответствует требованиям о сроке действия конкурсных заявок и обеспечения конкурсных заявок, предусмотренным в документации для торгов (конкурса) и указанным в информационных картах Конкурсной заявки.
_______________________________________ ______________________________

(подпись уполномоченного представителя) (имя и должность подписавшего)


_______________________________________ ______________________________

(наименование участника торгов (конкурса) (адрес, тел., факс)

Форма 2. Квалификационные сведения


Участник торгов (конкурса) _________________________________________________

_____________________________________________________________________________


1. Положение или правовой статус Подрядчика (приложить копию)

_____________________________________________________________________________

(место регистрации)

_____________________________________________________________________________

(основное место деятельности)


Доверенность, выданная лицу, которое подписало Конкурсную заявку (приложить).

2. Общий годовой объем строительных работ, выполненных за последние годы, как указано в информационных картах Конкурсной заявки, в валюте, указанной в информационных картах конкурсной заявки ____________________________.


3. Аналогичные по характеру и объему работы, выполненные Подрядчиком в качестве генерального подрядчика в течение последних нескольких лет, указанных в информационных картах Конкурсной заявки. (Стоимость указывается в валюте, указанной в информационных картах Конкурсной заявки. Привести также данные о текущих или намечаемых в соответствии с контрактными обязательствами работах с указанием ожидаемых сроков завершения):

Наименование проекта и страна

Наименование клиента и контактное лицо

Тип выполненных работ и год завершения

Стоим. контракта

1.

2.

3.

4. Основные виды оборудования, которые подрядчик предполагает использовать для выполнения работ. (Включить все сведения, перечисленные ниже.)

Вид оборудования

Описание, модель и возраст (лет)

Состояние (новое, хорошее, плохое). Кол-во имеющихся в наличии единиц

Собственное, арендованное (у кого), будет приобретено (у кого)

1.

2.

3.

5. Квалификация и опыт работников, предлагаемых на ключевые административные и производственные должности с целью реализации контракта. (Приложить биографические данные.)

Должность

Ф.И.О.

Опыт работы (основной)

Опыт работы на аналогичной должности

1.

2.

3.

6. Предложенные субподрядчики и фирмы.

Разделы работ

Стоимость субподряда

Субподрядчик (наименование и адрес)

Опыт выполнения аналогичных работ

1.

2.

3.

7. Финансовые отчеты за последние годы, указанные в информационных картах конкурсной заявки: балансы, отчеты о результатах хозяйственной деятельности, аудиторские отчеты и т.д.

8. Сведения о доступе к финансовым ресурсам, соответствующим квалификационным требованиям: денежная наличность, кредитные линии и т.д.

9. Наименование, адрес, номера телефона, телекса и телефакса банков, к которым может обратиться Заказчик для получения рекомендаций.

10. Сведения о текущих судебных разбирательствах, в которые вовлечен участник.

Другие участники разбирательства

Предмет спора

Оспариваемые суммы

1.

2.

3.

11. Заявление о соблюдении требований пункта 3 Инструкции подрядчикам -участникам торгов (конкурса).

12. Предлагаемая программа (методы и график работ). Подрядчик должен представить описания, чертежи и схемы, предусмотренные в документации для торгов (конкурса).

13. Подрядчики представляют любую дополнительную информацию, которая требуется в соответствии с информационными картами Конкурсной заявки или пунктом 4 Инструкции подрядчикам - участникам торгов (конкурса).

Форма 3. Уведомление о принятии Конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс)


Наименование участника Дата ___________
Адрес
Тел./Факс
Кому (Ф.И.О., должность)


Уважаемые господа,

Кас.: Конкурс на выполнение работ

_____________________________________________________________________________

(Краткое наименование работ и идентификационный номер закупки)

Настоящим уведомляем Вас о том, что Ваша конкурсная заявка от ____________ на выполнение ______________________ с ценой контракта ____________________________

____________________________ с учетом поправок и изменений в соответствии с Инструкциями подрядчикам - участникам торгов (конкурса) настоящим принимается и признается выигравшей торги (конкурс) с правом заключения контракта. Подписание контракта будет осуществляться после предоставления Вами обеспечения выполнения контракта.

______________________________

(подпись, печать)

______________________________

(имя и должность подписавшего)

______________________________

(наименование организации)

Приложение: Контракт

Форма 4. Контракт


г. ___________ N ______ от _____________


Настоящий Контракт заключен между ____________________ (далее - "Заказчик"), с одной стороны, и _________________ (далее - "Подрядчик"), с другой стороны.

Поскольку Заказчик желает, чтобы Подрядчик выполнил ______________ (далее - "работы"), и Заказчик принял Конкурсную заявку Подрядчика на выполнение и завершение таких работ и устранение любых дефектов в них, настоящий Контракт свидетельствует о нижеследующем:

1. В настоящем Контракте слова и выражения имеют те же значения, что и в Условиях Контракта, которые принимаются как часть настоящего Контракта.

2. С учетом платежей, которые Заказчик произведет Подрядчику в соответствии с вышеизложенным, Подрядчик настоящим берет обязательства перед Заказчиком о выполнении и завершении строительных работ, а также устранении в них любых дефектов в полном соответствии с положениями Контракта.

3. Заказчик настоящим обязуется выплатить Подрядчику за выполнение и завершение строительных работ, а также устранение любых дефектов в них цену Контракта или любую другую сумму, подлежащую к уплате согласно положениям Контракта, в те сроки и тем образом, которые предписаны Контрактом.

4. Срок действия Контракта до ______________.

5. Юридические адреса и расчетные счета сторон.

________________________ ________________________________
(подпись, печать Заказчика) (подпись, печать Подрядчика)

Форма 5. Банковская гарантия Конкурсной заявки


Поскольку ____________________________________________ (далее - "Подрядчик") представил Конкурсную заявку, датированную __________, на строительство _____________ (далее - "Конкурсная заявка"), настоящим доводится до всеобщего сведения, что мы ________________, имея свой зарегистрированный офис по адресу__________________(далее - "банк"), берем на себя обязательство перед ________________ (далее - "Заказчик") на сумму в размере _________________, выплатить которую в пользу Заказчика банк настоящим обязует себя, своих наследников и правопреемников.

Скреплено печатью названного банка "____" __________ 199_ г.

Условия обязательства:

1. Если после вскрытия конвертов с Конкурсной заявкой Подрядчик отказывается от своей Конкурсной заявки в течение срока ее действия, указанного в Форме Конкурсной заявки; или

2. Если Подрядчик, уведомленный о присуждении ему контракта Заказчиком, в течение срока действия Конкурсной заявки:

не заполняет или отказывается заполнить Форму контракта в соответствии с Инструкциями участникам торгов (конкурса); или

не представляет или отказывается представить обеспечение выполнения контракта в соответствии с Инструкциями участникам торгов (конкурса); или

3. Если Подрядчик не соглашается с исправлением цены Конкурсной заявки, согласно пункту 28 Инструкции Подрядчикам - участникам торгов (конкурса),

мы обязуемся выплатить Заказчику вышеуказанную сумму после получения первого его письменного запроса, при этом не требуя от Заказчика обоснования этого запросе, при условии, что в своем запросе Заказчик отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно из трех или все три указанных условия, уточнив имевшее место условие или условия.

Настоящая Гарантия остается в силе в течение ___ дней включительно после окончания срока подачи Конкурсной заявки в соответствии с Инструкциями участникам торгов (конкурса) или продленного Заказчиком срока, причем банк настоящим отказывается от права на получение уведомлений о таком продлении (продлениях) срока. Любое требование в отношении гарантии должно быть получено банком не позднее вышеуказанной даты.

__________________________ _________________________
(дата) (подпись, печать банка)

Форма 6. Банковская гарантия на выполнение Контракта (условная)


Соглашение заключено в _____ день ____ месяца 199_ г. между ______________________________________ (далее - "Гарант"), с одной стороны, и _______________________ (далее - "Заказчик"), с другой стороны.

Поскольку настоящее Соглашение является дополнением к Контракту (далее - "Контракт"), заключенным между ____________________ (далее - "Подрядчик"), с одной стороны, и Заказчиком, с другой стороны, по которому Подрядчик согласился выполнить работы ____________ на сумму ____________, равную цене Контракта, и Гарант согласился гарантировать надлежащее выполнение Контракта нижеописанным образом.

В связи с этим Гарант настоящим заключает соглашение с Заказчиком о том, что при получении:

обязательного для выполнения решения арбитражного или иного судебного органа; или

письменного уведомления от Подрядчика, подтверждающего, что сумма гарантии подлежит выплате в пользу Заказчика,

Гарант возместит и выплатит Заказчику сумму в размере ___________, по которой платеж будет произведен в тех валютах и в том их пропорциональном соотношении, в котором выплачивается цена Контракта, при условии, что Заказчик или его уполномоченные представители уведомили Гаранта или предъявили Гаранту исковое требование не позднее даты выдачи сертификата ответственности за устранение дефектов.

Никакая договоренность между Подрядчиком и Заказчиком (с согласия или без согласия Гаранта), никакие изменения в контрактных обязательствах Подрядчика или отказ от принятия мер со стороны Подрядчика относительно производства платежа, сроков, выполнения Контракта и прочего не освобождают Гаранта от обязательства по данной Гарантии, причем настоящим Гарант отказывается от права на получение уведомления о таком соглашении, изменении или отказе.

Подписано нами собственноручно в день, указанный выше.

Подписано от имени и по поручению Подписано от имени и по поручению
Гаранта Заказчика
_____________________________________ ___________________________________

Форма 7. Банковская гарантия на выполнение Контракта (безусловная)


Кому: __________________________________________________________

Поскольку ____________ (далее - "Подрядчик") принял на себя обязательство в соответствии с Контрактом от ____ N ___________ выполнить ___________ (далее - "Контракт");

и поскольку в названном Контракте Вами установлено, что Подрядчик должен предоставить банковскую гарантию признанного банка на сумму, определенную в указанном документе, в качестве обеспечения выполнения его обязательств в соответствии с Контрактом;

и поскольку мы согласились предоставить Подрядчику такую банковскую гарантию;

настоящим мы заявляем, что являемся гарантом и от имени Подрядчика несем перед Вами ответственность и обязательство на общую сумму ________, причем эта сумма подлежит выплате в тех валютах и в том пропорциональном соотношении, в которых выплачивается цена Контракта. Мы обязуемся выплатить Вам после первого письменного запроса без споров и возражений любую сумму или суммы в пределах ________, как указано выше, не требуя от Вас доказательств или обоснования Вашего требования на определенную в данном документе сумму.

Настоящим мы освобождаем Вас от необходимости взыскивать названный долг с Подрядчика до предъявления требования нам.

Мы согласны с тем, что никакие изменения или дополнения или иной пересмотр положений Контракта или работ по Контракту или любых документов Контракта, совершенные Вами и Подрядчиком, никаким образом не освобождают нас от обязательства по данной Гарантии, и мы настоящим отказываемся от предъявления прав на получение уведомлений о таких изменениях, дополнениях или пересмотре.

Данная Гарантия действительна до дня выдачи сертификата об устранении дефектов.

_______________________
(подпись, печать гаранта)
_______________________
(наименование банка)
_______________________
(адрес)
_______________________
(дата)

Форма 8. Договор поручительства по выполнению Контракта


Настоящей гарантией ________________ в качестве доверителя (далее - "Подрядчик") и ________________ в качестве Поручителя (далее - "Поручитель"') имеют обязательства перед _______________ в качестве кредитора (далее - "Заказчик") на сумму _____________________, по которой платеж будет произведен надлежащим и честным образом в тех валютах и в том пропорциональном соотношении, в котором выплачивается цена Контракта N__ от ____, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком (далее - "Контракт"). Подрядчик и Поручитель настоящим документом обязывают самих себя, своих уполномоченных, правопреемников, распорядителей в раздельности и совместно.

Настоящим условием данного обязательства предполагает следующее: в случае своевременного и добросовестного выполнения условий вышеупомянутого Контракта (включая дополнения и поправки) Подрядчиком данное обязательство не имеет юридической силы, во всех остальных случаях оно остается в силе. В тех случаях, когда Подрядчик нарушает условия Контракта или Заказчик объявляет о том, что Подрядчик нарушил условия Контракта, а при этом Заказчик выполнил свои обязательства по Контракту, Поручитель должен незамедлительно устранить нарушение либо незамедлительно принять следующие меры:

1. Завершить выполнение Контракта в соответствии с его условиями и положениями; или

2. Получить у квалифицированных Подрядчиков для рассмотрения Заказчиком Конкурсную заявку или конкурсные заявки по завершению Контракта в соответствии с его условиями и положениями, а после определения Заказчиком и Поручителем Подрядчика, конкурсная заявка которого отвечает необходимым требованиям и имеет наименьшую стоимость, организует заключение Контракта между Подрядчиком и Заказчиком и по ходу выполнения работ (даже если будет иметь место единичный случай или неоднократные случаи нарушения обязательств по Контракту или Контрактам, заключенным в соответствии с данным пунктом) предоставит средства, достаточные для оплаты затрат на завершение, за вычетом остатка цены Контракта; при этом общий объем средств, включая прочие затраты на компенсацию ущерба в соответствии с обязательствами Поручителя по настоящему документу, не превышает суммы, указанной в первом абзаце данного документа.

Понятие "остаток цены Контракта" в настоящем абзаце означает общую сумму, которая подлежит выплате Заказчиком Подрядчику по Контракту, за вычетом сумм, выплаченных Подрядчику Заказчиком; или

3. Выплатить Заказчику сумму, требуемую для завершения работ в соответствии с условиями и положениями Контракта, не превышающую сумму настоящего долгового обязательства.

Поручитель не несет ответственности за суммы больше указанной суммы неустойки по данному долговому обязательству.

Иски в связи с данным договором должны быть поданы в течение одного года с момента выдачи сертификатов ответственности за устранение дефектов.

Данный Договор не дает никаких прав действия никакому юpидичeскoму или физическому лицу, за исключением названного в нем Заказчика или уполномоченных, правопреемников, распорядителей Заказчика.

В свидетельство вышеизложенного Подрядчик ставит на данный документ свою подпись и свою печать, а Поручитель скрепляет данный документ своей печатью, которая заверяет подпись его законного представителя, в __________ день _______ месяца 19__ года.


Подпись, печать Подрядчика Подпись, печать Поручителя
_________________________________ ____________________________

Форма 9. Банковская гарантия на выплату аванса



Кому:_______________________________________________

Господа!

В соответствии с положениями о платеже, включенными в условия Контракта N ____ от _______, _______________ (далее - "Подрядчик") вносит на имя Заказчика банковскую гарантию правильного и добросовестного выполнения Контракта, на сумму ______.

Мы, _________________ (далее - "Гарант") согласно инструкциям Подрядчика берем на себя безусловное и не подлежащее отмене обязательство гарантировать в качестве главного должника, а не только поручителя платеж в пользу Заказчика по его первому требованию без права возражений с нашей стороны и без необходимости предъявлять первоначально требование по отношению к Подрядчику в размере не более __________.

Мы далее соглашаемся, что никакие изменения, дополнения или иные поправки к условиям и положениям Контракта или изменения и поправки к любым документам Контракта, которые могут быть заключены между Заказчиком и Подрядчиком, ни в коем случае не освобождают нас от ответственности по данной Гарантии, и мы настоящим отказываемся от права на получение уведомления о таких изменениях, дополнениях или поправках.

Настоящая Гарантия действительна с момента выплаты аванса, выплаченного Заказчиком по Контракту, до тех пор, пока _______________.

С уважением,

Гарант _________________
(подпись, печать)

_______________________
(наименование банка)

_______________________
(адрес)
_______________________
(дата)

Приложение Б. Список банков, приемлемых для заказчика


Ниже приводится список банков, приемлемых для Заказчика, которые могут выдавать Подрядчикам поручительства, залоги, банковские гарантии и т.д.

Текст документа сверен по:
официальная рассылка

Стандартная тендерная документация для проведения торгов (конкурса) на закупку работ при размещении городского заказа

Название документа: Стандартная тендерная документация для проведения торгов (конкурса) на закупку работ при размещении городского заказа

Вид документа: Методические рекомендации Комитета экономики и промышленной политики Администрации Санкт-Петербурга

Принявший орган: Комитет экономики и промышленной политики Администрации Санкт-Петербурга

Статус: Действующий

Опубликован: Документ опубликован не был
Дата принятия: 01 января 1998

Дата начала действия: 01 января 1998