• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте

Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТОРГОВЛИ

ПИСЬМО

от 22 декабря 2006 года N 06/14682


О направлении типовой формы конкурсной документации



Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли (далее - Комитет) разработана и утверждена на основании распоряжения Комитета от 27.12.2005 N 97-р "Об утверждении методических требований к документации о размещении государственного заказа Санкт-Петербурга" типовая форма для заполнения конкурсной документации для проведения конкурсов, находящихся в компетенции уполномоченного органа.

Типовая форма устанавливает требования по редакционному оформлению конкурсных документации.

Учитывая вышеизложенное, направляю вам типовую форму для заполнения конкурсной документации и прошу представлять в уполномоченный орган проекты конкурсных документации, оформленные в строгом соответствии с вышеуказанной формой.

Председатель Комитета
А.И.Сергеев



СОГЛАСОВАНО:
Первая (иной номер комиссии)
государственная комиссия
уполномоченного органа по
размещению государственного
заказа Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета экономического развития,
Промышленной политики и торговли -
Исполнительного органа государственной власти
Санкт-Петербурга, уполномоченного
Правительством Санкт-Петербурга на
Осуществление функций по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга
для государственных заказчиков
Санкт-Петербурга

А.И.Сергеев

"

"

2007 года

Конкурсная документация (Том 2, Том 3, Том 4). Для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (указывается точное наименование предмета закупки, ...

Конкурсная документацияО направлении типовой формы конкурсной документации
 (Том 2, Том 3, Том 4)

Для проведения открытого конкурса на право заключения
государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг (указывается точное наименование
предмета закупки, например: "Строительство специального
жилого дома для одиноких граждан пожилого возраста по адресу:
 Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.47, корп.2")
для государственных нужд Санкт-Петербурга

________________
О направлении типовой формы конкурсной документацииВся конкурсная документация изготавливается шрифтом Times New Roman.

Наименования конкурсной документации и извещения о проведении открытого конкурса должны быть абсолютно идентичными. Размер шрифта - 16, жирный; далее наименование - 14.

Том 2 Конкурсной документации: Специальная часть. Для проведения открытого конкурса на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (указывается точное наименование предмета ...

     
Для проведения открытого конкурса на право заключения
государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг (указывается точное наименование
предмета закупки, например: "Строительство специального жилого
дома для одиноких граждан пожилого возраста по адресу:
Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.47, корп.2")
для государственных нужд Санкт-Петербурга

________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Наименование тома 2 размер шрифта - 14, жирный.

Инструкция участникам

1. Предмет конкурса, начальная цена контракта, источник финансирования

________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Весь текст инструкции тома 2 размер шрифта - 12.
О направлении типовой формы конкурсной документации Наименование пункта не меняется.

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения контрактаО направлении типовой формы конкурсной документации на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг (указывается точное наименование предмета закупки, например "Строительство специального жилого дома для одиноких граждан пожилого возраста по адресу: Санкт-Петербург, ул.Бабушкина, д.47, корп.2") для государственных нужд Санкт-Петербурга.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Указывается сокращенное наименование - контракт.

1.1.2. Поставка продукции осуществляется в соответствии с техническим заданием конкурсной документацииО направлении типовой формы конкурсной документации.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Пункт 1.1.2 не меняется.

1.1.3. Начальная цена контракта, например: 93325866,00 рублей (только цифрами).

Начальная цена контракта (для многолотных конкурсов), например:

N лота

Наименование и описание лота

Начальная цена контракта по лоту (рублей)

лот N 1

Благоустройство территорий дворов Кронштадтского района Санкт-Петербурга: квартал N Ж-23

8251037.00 рублей

лот N 2

Благоустройство территорий дворов Кронштадтского района Санкт-Петербурга: квартал N 18

1435006.00 рублей

лот N 3

Благоустройство территорий дворов Кронштадтского района Санкт-Петербурга: квартал N 32

6665134.00 рублей

лот N 4

Благоустройство территорий дворов Кронштадтского района Санкт-Петербурга: квартал N 38-Н-О

7983892.00 рублей

лот N 5

Благоустройство территорий дворов Кронштадтского района Санкт-Петербурга: квартал N 48-2А

1348679.00 рублей

Итого:

25683748.00 рублей


1.1.4. Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга на 2007 год.

Лимит финансирования на 2007 год: пример 4064000 рублей (только цифрами).

2. Сведения об уполномоченном органе и заказчике

Уполномоченный орган

________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Наименование пункта не меняется.
О направлении типовой формы конкурсной документации Сведения об уполномоченном органе включаются в указанной редакции.

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли. Местонахождение и почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.16.

Банковские реквизиты: ИНН 7826095584, КПП 782601001, бюджетный счет N 40302810035000002729 в Инвестрбанке филиал ОАО "Банк Санкт-Петербург". Корреспондентский счет банка: 30101810900000000790 БИК 44030790.

Контактное лицо уполномоченного органа: Кутникова Марина Валентиновна, адрес электронной почты: gkk@cedipt.spb.ru, телефон 310-73-73.

Государственный заказчик Санкт-Петербурга


Пример:

Комитет по строительствуО направлении типовой формы конкурсной документации
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Сведения о государственном заказчике Санкт-Петербурга включаются заказчиком в том 2 в указанной редакции.

О направлении типовой формы конкурсной документации Наименования исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга должны указываться заказчиком в строгом соответствии с Перечнем исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 05.11.2003 N 8 "О Перечне исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга".

Местонахождение и почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.76.

Банковские реквизиты: лицевой счет 0230000 в Комитете финансов Санкт-Петербурга, ИНН/КПП 7830002342/783601001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта контрактаО направлении типовой формы конкурсной документации:
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Указанные сведения не включаются, если контактным лицом по разъяснению технического задания и проекта контракта является представитель подведомственного государственного заказчика.

Рюмин Александр Васильевич, адрес электронной почты: rumin @kstr.gov.spb.ru и vasen eva@kstr.gov.spb.ru, телефон 570-30-92, 314-43-53.

Подведомственный государственный заказчик


Пример:

Санкт-Петербургское государственное учреждение "Жилищное агентство Кронштадтского района Санкт-Петербурга"О направлении типовой формы конкурсной документации (далее - заказчик)О направлении типовой формы конкурсной документации
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации В случае если контракт по итогам торгов, проводимых уполномоченным органом, заключается только подведомственным государственным заказчиком или государственным заказчиком Санкт-Петербурга с участием подведомственного государственного заказчика (нескольких подведомственных государственных заказчиков), обязательно заполняются реквизиты всех участвующих в заключении контракта подведомственных государственных заказчиков.

О направлении типовой формы конкурсной документации Наименования подведомственных государственных заказчиков должны указываться заказчиком в строгом соответствии с их учредительными документами.

О направлении типовой формы конкурсной документации Фраза "далее - заказчик" указывается в томе 2 только в случае, если в заключении контракта участвует подведомственный государственный заказчик. В этом случае с учетом пункта 6.1 и пункта 12 тома 2, где используется понятие "заказчик", указанная фраза включается либо в параграф, посвященный государственному заказчику Санкт-Петербурга (если ему предоставляется контракт и обеспечение), либо в параграф, посвященный подведомственному государственному заказчику (если ему предоставляется контракт и обеспечение).

Местонахождение и почтовый адрес: 197760, Кронштадт, пр.Ленина, д.40.

Банковские реквизиты: ИНН 7818008683, КПП 781801001, тек.счет Комитета финансов Санкт-Петербурга N 40201810100000000024 в ГРКЦ ГУ Банка России по СПб, БИК 0440300001, Кронштадтское РЖА, лицевой счет 0830009.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта контракта:

Ульяненок Светлана Петровна, адрес электронной почты: ads_kronsh@gk.gov.spb.ru, контактный телефон/факс 435-32-92.

3. Содержание и состав конкурсной документации

________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Пункт 3 тома 2 включается в указанной редакции без изменений и дополнений.

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

1. Том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1), утвержденный распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 27.12.2005 N 97-р "Об утверждении методических требований к документации о размещении государственного заказа Санкт-Петербурга" (в редакции распоряжения Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 20.10.2006 N 148-р).

2. Настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам;

б) образцов форм для обязательного заполнения участниками в соответствии с пунктом 7 тома 2.

3. Том 3 конкурсной документации: техническое задание.

4. Том 4 конкурсной документации: проект государственного контракта Санкт-Петербурга.

4. Требования к участникам, установленным в соответствии со статьей 11 Закона

4.1. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку продукции, являющейся предметом конкурса (пункт 1 части 1 статьи 11 Закона):

4.1.1. Пример: участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Требование установлено подпунктом 41 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" ("Российская газета", N 153-154, 10.08.2001).

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

5. Требования о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)

5.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере, например 4666000 рублейО направлении типовой формы конкурсной документации.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Размер обеспечения заявки указывается заказчиком цифрами.

5.2. Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли ИНН 7826095584, КПП 782601001, бюджетный счет N 40302810035000002729 в Инвестрбанке филиал ОАО "Банк Санкт-Петербург". Корреспондентский счет банка: 30101810900000000790 БИК 44030790.

5.3. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

5.4. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенной подписью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скрепленной печатью участника-юридического лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, на основании которого произведено перечисление, средств обеспечения заявкиО направлении типовой формы конкурсной документации.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Пункты 5.2-5.4 тома 2 включаются в том в указанной редакции.

5.5. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен содержать следующую информацию:

В платежном документе в поле "назначение платежа" указывается следующее: "Целевые средства на обеспечение заявки 1001 220000600127 XXX",

где XXX - поле размером в три знака для ввода участником номера лота конкурса, на который заявляется участник.

Номера лотов до 99-го включительно предваряются нулями. Например:

005 - лот N 5,

034 - лот 34О направлении типовой формы конкурсной документации.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Пункт 5.5 корректируется в зависимости от количества лотов в конкурсе.

5.6. Обеспечение заявки возвращаются участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в форме N 2 "Конкурсное предложение".

В случае отсутствия в форме N 2 "Конкурсное предложение" банковского счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки.

5.7. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предоставлен по каждому лоту отдельноО направлении типовой формы конкурсной документации.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Пункт 5.7 включается только при многолотных конкурсах.

6. Требование обеспечения исполнения контракта

6.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, установленного пунктом 12 тома 2, представить заказчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 29 Закона, в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 и настоящим пунктом тома 2О направлении типовой формы конкурсной документации.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документацииПункт 6.1 не меняется.

6.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 27997000 рублейО направлении типовой формы конкурсной документации.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Размер обеспечения контракта указывается заказчиком цифрами.

6.3. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет, например: Комитета по строительству: ИНН 7830002342 КПП 783601001 ОКАТО 40262563000. Банк получателя: ОАО "ПСБ" филиал "ОПЕРУ 4" БИК 044030791 кор/сч N 30101810200000000791 р/сч N 40302810637000000003, КБК (в поле) 826 3 03 02020 02 0200 180. Назначение платежа: Перечисление обеспечения контракта* ("*" указывать наименование объекта (N лота) в соответствии с конкурсной документацией).

6.4. Банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нарушение контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодателем своих обязательствО направлении типовой формы конкурсной документации например,
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Пункт 6.4 должен корректироваться в зависимости от предмета конкурса (товары, работы или услуги).

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы;

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ не по вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии.

7. Документы и формы, входящие в состав заявки

7.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы и формы, предусмотренные пунктом 7 тома 2.

Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями тома 1 и тома 2.

7.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:

7.2.1. Форма N 1 "Опись документов и форм, представленных для участия в конкурсе", содержащая все документы и формы, требуемые пунктом 7 тома 2.

7.2.2. Документ, подтверждающий правовой статус участника.

Все документы и формы, представленные участником, должны по содержанию соответствовать сведениям, содержащимся в документе, подтверждающем правовой статус участника.

1) для юридических лиц:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438 "О Едином государственном реестре юридических лиц", выданная не ранее тридцати дней от даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц должна в обязательном порядке содержать сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации).

2) для индивидуальных предпринимателей:

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 N 630 "О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года N 438 и 439", выданная не ранее тридцати дней от даты, установленной как первоначальная дата вскрытия конвертов с заявками.

3) для иных физических лиц:

копии документов, удостоверяющих личность.

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.

7.2.3. Форма N 2 "Конкурсное предложение"О направлении типовой формы конкурсной документации.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Пункты 7.1 и 7.2.1-7.2.3 включаются в том 2 без изменения, в том числе нумерации подпунктов. Нумерация остальных подпунктов пункта 7 может меняться.

7.2.4. Форма N 2-1 "Календарный план поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг" на каждый лот отдельноО направлении типовой формы конкурсной документации.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Формы "Календарный план", "Таблица цен на предлагаемый ассортимент товара", "Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет, смета)" имеют номер 2-1, 2-2, 2-3 и т.п.

Сроки поставки продукции, указанные в форме N 2 "Конкурсное предложение" и форме "Календарный план поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг" по соответствующим лотам, должны быть идентичными.

В случае противоречия между указанными формами конкурсная комиссия будет, принимать во внимание сроки поставки продукции, указанные участником в форме N 2 "Конкурсное предложение"О направлении типовой формы конкурсной документации.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Указанное положение включается в том 2 только в случае, если в форме N 2 "Конкурсное предложение" указывается такой критерий оценки заявок, как сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

7.2.5. Форма N 2-2 "Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет стоимости работ)" на каждый лот отдельно.

Ценовые предложения, указанные в формах "Конкурсное предложение", "Расчет стоимости ценового предложения (смета, сметный расчет стоимости работ)", по соответствующим лотам, должны быть идентичными.

В случае противоречия между указанными формами конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в форме N 2 "Конкурсное предложение".

7.2.6. Форма N 3 "Анкета участника"О направлении типовой формы конкурсной документации.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Форма "Анкета участника" всегда имеет номер 3.

7.2.7. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2О направлении типовой формы конкурсной документации, например:
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Пункт 7.2.7 оформляется в указанной редакции.

- копия действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

7.2.8. Копии документов, подтверждающих соответствие продукции, являющейся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в техническом заданииО направлении типовой формы конкурсной документации, например:
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Заказчик должен перечислить все документы, которые требуются законодательством Российской Федерации и техническим заданием (копии сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений и т.д.). Пункт 7.2.8 оформляется в указанной редакции.

- копии сертификатов соответствия.

7.2.9. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки.

7.2.10. Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица, подписывать форму N 2 "Конкурсное предложение" и осуществлять иные действия от имени участника при проведении конкурсной процедуры - только в случае, если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом-участником.

8. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов


Не установлены.

9. Компетентная конкурсная комиссия


Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является государственная комиссия уполномоченного органа по размещению государственного заказа Санкт-ПетербургаО направлении типовой формы конкурсной документации.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Для государственных комиссий уполномоченного органа по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга их номер не указывается.

10. Место и дата начала подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками

________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Пункт 10 тома 2 включается в том 2 в указанной редакции.

10.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.16, к.104.

10.2. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться с момента опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего конкурса.

10.3. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли, 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.16, к.106 (конференц-зал) в __ ч. __ мин. "__" ___ 2007 года.

11. Критерий оценки заявок

11.1. Пример:

Критерий оценки заявок - минимальная твердая (фиксированная) стоимость работ, являющихся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации.

11.2. В случае равенства минимальных ценовых предложений двух и более участников конкурса, победителем конкурса будет признан участник конкурса, предложивший наименьший срок выполнения всех видов работО направлении типовой формы конкурсной документации.
________________
О направлении типовой формы конкурсной документации В пункте 11 используется термин "участник конкурса".

12. Срок подписания победителем конкурса проекта контракта


Победитель конкурса обязан в течение 15 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику.

Образцы форм для обязательного заполнения участниками в соответствии с пунктом 7 тома 2 конкурсной документации

________________
О направлении типовой формы конкурсной документацииНаименование включается в том 2 в указанной редакции.

Форма N 1 "Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе"


________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Наименование формы не меняется.

Настоящим

(участник должен обязательно указать (заполнить)

фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) подтверждает, что для участия

в конкурсе

(указать наименование конкурса) направлены нижеперечисленные

документы и формы и что содержание описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают.


Наименование документа и формыО направлении типовой формы конкурсной документации

Номер листа

Количество листов

________________

О направлении типовой формы конкурсной документации Каждый документ должен перечисляться в отдельной ячейке таблицы.

Форма N 1 "Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе"

Форма N 2 "Конкурсное предложение"

Форма N 2-1 "Календарный план поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг" на каждый лот отдельно

Форма N 2-2 "Расчет стоимости ценового предложения (сметный расчет стоимости работ)" на каждый лот отдельно

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 N 438, - для юридических лиц

Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с приложением N 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 N 630, - для индивидуальных предпринимателей

Копии документов, удостоверяющих личность, - для иных физических лиц

Нотариально заверенная копия или оригинал доверенности, подтверждающая полномочия лица подписывать конкурсное предложение по форме N 2 и осуществлять иные действия от имени участника при проведении конкурсной процедуры в случае, если конкурсное предложение подписано не руководителем юридического лица-участника или не физическим лицом-участником

Форма N 3 "Анкета участника" с приложениями (без приложений)

Копия действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)О направлении типовой формы конкурсной документации

________________

О направлении типовой формы конкурсной документации Фраза "копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2" в форму N 1 не включается.

Копии сертификатов соответствияО направлении типовой формы конкурсной документации

________________

О направлении типовой формы конкурсной документации Фраза "копии документов, подтверждающих соответствие продукции, являющейся предметом конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации, указанным в техническом задании" в форму N 1 не включается.

Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки


Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

Форма N 2 "Конкурсное предложение" для участия в конкурсе на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг (указывается точное наименование предмета закупки) для государственных нужд ..

Форма N 2 "Конкурсное предложение"
для участия в конкурсе на право заключения государственного контракта
Санкт-Петербурга на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг
(указывается точное наименование предмета закупки)
для государственных нужд Санкт-Петербурга


В государственную комиссию
уполномоченного органа
по размещению
государственного заказа
Санкт-Петербурга


1. Изучив конкурсную документацию

(участник должен обязательно

указать (заполнить) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для

физического лица, далее - участник), в лице

(указывается фамилия, имя,

отчество уполномоченного лица участника) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации к настоящему конкурсу, и направляет заявку на участие в конкурсе (далее - заявка).

2. Участник предлагает выполнить работы на следующих условиях:

N п/п

Наименование показателя критерия оценки заявокО направлении типовой формы конкурсной документации

Единица измерения

Значение (цифрами и прописью)

1

2

3

4

1

Цена контракта (с учетом НДС)

2

Сроки выполнения всех видов работ

________________
О направлении типовой формы конкурсной документации Данная фраза не меняется.

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме.

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и конкурсной документации, участник не будет допущен конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

4. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности представленной им в заявке информации участник может быть отстранен организатором конкурса, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта Санкт-Петербурга (далее - контракт).

5. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является экономически обоснованным и может быть реализовано с полным соблюдением требований конкурсной документации.

Участник сообщает, что ему известно содержание пункта 2.2.5 тома 1 конкурсной документации.

Участник согласен с тем, что в случае нарушения требований пункта 2.2.5 тома 1 считается, что участник представил ценовое предложение на частичную поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) либо поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) с ненадлежащим качеством, что будет считаться несоответствующим требованиям технического задания и являться основанием для отклонения заявки соответствующего участника.

6. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с законодательством Российской Федерации:

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, установленным в томе 2 конкурсной документации (далее - том 2);

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица или непроведении в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Участник подтверждает, что если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство поставить продукцию в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно его конкурсному предложению.

В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет на себя обязательство подписать контракт с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный томом 2.

В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, участник обязуется подписать данный контракт в соответствии с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника.

8. Обеспечение заявки, предусмотренное томом 2, представлено.

Обеспечение в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки).

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

Форма N 2.1 "Календарный план выполнения работ"
начало _____ окончание _________

Наименование работ (виды

Стоимость,

График работ (месяцы)

работ)

тыс.руб.

месяцы

и т.д

1 месяц

2 месяц

3 месяц

4 месяц

1

2

3

4

5

6

7

1. Проектно-изыскательские работы

2. Строительно-монтажные работы


Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

Форма N 2.2 "Расчет стоимости ценового предложения (сводный сметный расчет стоимости работ)"


Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

Форма N 3 "Анкета участника"

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес (для участника юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для участника физического лица)

2. ИНН и КПП участника

3. Номер контактного телефона (факса) участника

4. Сведения об учредителях (участниках, акционерах) участника - юридического лица (необходимо перечислить всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает двадцать процентов, и долю их участия)

5. Наименование и почтовый адрес инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник состоит на учете в качестве налогоплательщика

6. Опыт выполнения аналогичных работ за 2004-2006 годы

N п/п

N и дата заключения контракта или договора

Наименование и ИНН заказчика, адрес, телефон, контактное лицо

Предмет контракта или договора (при выполнении работ указывается объект, его местонахождение, объем выполненных (выполняемых) работ)

Сроки выполнения работ

Цена контракта или договора, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

Всего

________________
Примечание:

Участник для подтверждения сведений о наличии опыта вправе по собственному усмотрению представить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

а) заключенные и выполненные по предмету конкурса договоры (контракты), подтверждающие информацию, указанную в пункте 6 анкеты участника;

б) отзывы заказчиков, указанных в пункте 6 формы N 3, об исполнении участником своих обязательств по договорам (контрактам).

7. Репутация участника
Участник предоставляет данные о своем участии в качестве ответчика в судебных процессах в арбитражных судах и судах общей юрисдикции в связи с хозяйственной деятельностью и по спорам с государственными органами за 2004-2006 годы

N п/п

Наименование суда

Предмет спора и цена иска (в тыс.руб.)

Решение суда в пользу или против участника и дата вступления решения в законную силу

Полное наименование других сторон с указанием их формы процессуального участия

8. Финансовое состояние и результаты хозяйственной деятельности участника - юридического лица (по данным бухгалтерского учета или для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения - по данным управленческого учета)

N п/п

Показатель (в тыс.руб. с одним знаком после запятой)

Код строки

По состоянию на 01.01.2005

По состоянию на 01.01.2006

1.

Денежные средства

260

2.

Краткосрочные финансовые вложения

250

3.

Товары отгруженные

215

4.

Готовая продукция и товары для перепродажи

214

5.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение двенадцати месяцев после отчетной даты)

240

6.

Прочие оборотные активы

270

7.

Займы и кредиты банков (подлежащие погашению в течение двенадцати месяцев после отчетной даты)

610

8.

Кредиторская задолженность, в том числе размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год и на конец последнего отчетного периода

620

9.

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

10.

Коэффициент текущей ликвидности (рассчитывается как отношение суммы строк по кодам (260+250+215+214+240+270)/ к сумме строк по кодам (610+620+630)

Методика расчета коэффициента текущей ликвидности приведена в приложении N 2 к приказу Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 21.04.2006 N 104.

9. Сведения о планируемых к привлечению субподрядчиках для выполнения работ по предмету конкурса

N п/п

Наименование, ИНН, местонахождение и почтовый адрес субподрядчика

Виды работ, на которые привлекается субподрядчик

Сведения о лицензировании если выполнение работ лицензируется (номер лицензии, срок действия)

Опыт работы субподрядчика

1

2

3

4

5

Примечание:

Участник для подтверждения сведений о наличии опыта и лицензии у субподрядчика вправе по собственному усмотрению представить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

а) документы, предусмотренные пунктом 6 анкеты участника;

б) лицензии.


Участник подтверждает правильность и достоверность всех сведений, указанных в анкете, и прилагаемых копий документов.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете участником прикладываются следующие документы:

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по строительству

Р.Е.Филимонов

"

"

2007 года

Том 3 Конкурсной документации. Техническое задание.

Том 3

Конкурсной документации:

Техническое задание

Для проведения открытого конкурса на право заключения
государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг (указывается точное наименование
предмета закупки, например: "Строительство специального жилого
дома для одиноких граждан пожилого возраста по адресу: Санкт-Петербург,
ул.Бабушкина, д.47, корп.2") для государственных нужд Санкт-Петербурга


УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по строительству

Р.Е.Филимонов

"

"

2007 года

Том 4 Конкурсной документации:Проект государственного контракта Санкт-Петербурга




Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"



Текст документа сверен по:
рассылка

О направлении типовой формы конкурсной документации

Название документа: О направлении типовой формы конкурсной документации

Номер документа: 06/14682

Вид документа: Письмо Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга

Принявший орган: Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга

Опубликован: Документ опубликован не был
Дата принятия: 22 декабря 2006