Примерная форма
В Арбитражный суд ________________
Истец: (наименование истца)
Адрес: ____________________
Ответчик: (наименование ответчика)
Адрес: ____________________
Третье лицо: (наименование)
Адрес: ____________________
Цена иска: ____________ руб. ____ коп.
Государственная пошлина: ____________ руб. ____ коп.
Исковое заявление
о расторжении государственного контракта в связи с нарушением срока выполнения работ
"__" ____________ 20__ г. между ____________ (Заказчик) и ____________ (Подрядчик) был заключен государственный контракт на выполнение ремонтно-строительных работ N ____ (далее - Контракт).
По данному контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по (наименование работ), на объекте, расположенном по адресу: ________________, согласно сметной документации (Приложение N ____ к Контракту), в сроки, предусмотренные п.____ Контракта, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить их стоимость.
Согласно п.____ указанного договора подряда работы по Контракту должны быть завершены в срок до "__" ____________ 20__ г. Однако на сегодняшний день, производство работ не завершено и, таким образом, Подрядчик существенно нарушил установленные сроки выполнения работ, допустив просрочку в ____________ (____________) дней, в связи с чем Заказчик понес ряд убытков, а именно: ________________, что составило ____________ (____________) рублей.
Указанные убытки подтверждаются ________________.
"__" ____________ 20__ г. Заказчиком в адрес Подрядчика была направлена претензия с предложением ________________ и уплатить неустойку в размере ____________ (___________) рублей за просрочку исполнения обязательств, а также возместить понесенные Заказчиком убытков в сумме ____________ (____________) рублей. По истечении предусмотренного срока ответа на полученную претензию не последовало.
На настоящий момент, в связи с существенным нарушением сроков, выполнение работ утратило интерес для Заказчика.