АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 23 января 2013 года Дело N А40-79128/2012

Резолютивная часть решения объявлена - 14.12.2012г.

Решение в полном объеме изготовлено - 23.01.2013г.

Арбитражный суд в составе:

Судьи Н.В. Фатеевой

при ведении протокола секретарем судебного заседания К.Л. Степановой

с участием:

от истца - Грачева А.С. (дов. от 19.06.2012г. №б/н., паспорт РФ)

от ответчика -  не явился, извещен

Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний Реконструкция и Строительство» (ОГРН 1097746852280, юридический адрес: 109444, г.Москва, ул. Ташкентская, 9, пом 2)

к ответчику

Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Регион» (ОГРН 1105042004187, юридический адрес: 141315, Московская обл., Сергиево-Пасадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, здание санчасти)

о взыскании 10 004 716,13 руб. долга и 295 694,94 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний Реконструкция и Строительство» (далее - истец, ООО «Группа компаний Реконструкция и Строительство») обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Регион» (далее - ответчик, ООО «Строительная Компания Регион») 10 004 716,13 руб., составляющих сумму задолженности по Договору Строительного подряда №02/10 от 11.10.2010г., и 295 694,94 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 31.12.2011г. по 05.06.2012г.

Истец явился в судебное заседание, исковые требования поддержал в полном объеме со ссылкой на приведенные обстоятельства и имеющиеся доказательства.

Ответчик в судебное заседание не явился, возражений по существу заявленных требований, письменного отзыва не представил, возражений против рассмотрения спора по существу не заявил, извещен надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ.

Суд в порядке ст.121, 123,156 АПК РФ рассмотрел дело в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания по материалам, представленным в дело.

Исследовав и оценив представленные доказательства, выслушав представителя истца, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 11.10.2010г. между ООО «Группа компаний Реконструкция и Строительство» (субподрядчик) и ООО «Строительная Компания Регион» (генподрядчик) был заключен Договор подряда №02/10 (далее - Договор подряда), согласно условиям которого субподрядчик обязался по поручению генподрядчика выполнить комплекс строительно-монтажных работ по этапам:

- подготовительные работы (мобилизация строительной площадки);

- внутриплощадочные инженерные сети;

- строительно-монтажные работы зданий №1, 8-11;

- строительно-монтажные работы зданий №2-7;

- отделочные работы;

- внутренние инженерные коммуникации;

- наружные инженерные коммуникации;

- благоустройство и озеленение;

на объекте : «Жилой комплекс», имеющем адресные ориентиры: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная.

Сроки выполнения работ были согласованы сторонами в разделе 2 Договора подряда, стоимость работ согласно п. 3.1 составила 500 000 000руб., в  том числе НДС 18% 76 271 186,44руб.

В силу п. 3.2 Договора подряда окончательная стоимость по каждому этапу работ должна определяться Дополнительными соглашениями после выхода проекта стадии «РД» на основании Локальных смет, составленных в базе 2001г. (ТЕР 2001г.) с учетом коэффициентов пересчета сметной стоимости на момент производства работ и по фактически выполненным субподрядчиком и принятым генподрядчиком объемам, подтвержденным исполнительной документацией.

31.12.2010г. стороны подписали Дополнительное соглашение №4 к Договору подряда, в котором согласовали условие о том, что субподрядчик оплачивает генподрядчику генуслуги за организацию и управление строительством в размере 5% от стоимости выполненных субподрядчиком работ по всем Дополнительным соглашениям, заключенным в 2011г. За весь период производства работ размер вознаграждения за генуслуги составил 10 561 391,20руб., что подтверждается представленными в материалы дела двусторонними актами, из них 2 511 949,52руб. было оплачено генподрядчику, что подтверждается платежными поручениями №68 от 26.04.2011г., №128 от 14.06.2011г.

ООО «Группа компаний Реконструкция и Строительство» во исполнение принятых на себя обязательств по Договору подряда частично выполнило обязательства на общую сумму 306 955 259,47руб., что подтверждается двусторонними актами выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Замечаний относительно качества и объема выполненных работ от генподрядчика не поступало.

Однако ответчик в полном объеме выполненные работы не оплатил, перечислил истцу сумму в размере 264 886 239руб.

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом по Договору подряда составила 34 019 578,55руб., что подтверждается подписанным сторонами Актом сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2011г.

05.04.2011г. между ООО «Группа компаний Реконструкция и Строительство» (Покупатель) и ООО «Строительная Компания Регион» (Поставщик) был заключен Договор поставки №4П (далее - Договор №4П), согласно условиям которого поставщик обязался поставить покупателю (грузополучателю) строительные материалы, согласно заявке покупателя и накладной, полученной от поставщика, а также передать сертификат качества и иные необходимые документы, позволяющие определить качественные характеристики передаваемого товара, а покупатель обязался принять и оплатить товар в установленном настоящим договором порядке.

Всего на основании Договора №4П было поставлено строительных материалов на сумму 41 404 905,98руб., что подтверждается имеющимися в материалах дела товарными накладными и счетами-фактурами.

ООО «Группа компаний Реконструкция и Строительство» оплатило стоимость товара частично, перечислив ответчику сумму в размере 13 834 680,56руб., что подтверждается платежным поручением №111 от 09.06.2011г.

Таким образом, задолженность истца перед ответчиком по Договору №4П составила 27 570 225,42руб., что подтверждается подписанным сторонами Актом сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2011г.

12.12.2011г. между ООО «Группа компаний Реконструкция и Строительство» (Поставщик) и ООО «Строительная Компания Регион» (Покупатель) бы заключен Договор поставки №07П-11 (далее - Договор №07П-11), согласно условиям которого поставщик обязался поставить покупателю (грузополучателю) строительные материалы, согласно заявке покупателя и накладной, полученной от поставщика, а также передать сертификат качества и иные необходимые документы, позволяющие определить качественные характеристики передаваемого товара, а покупатель обязался принять и оплатить товар в установленном настоящим договором порядке.

В рамках Договора №07П-11 ответчику были поставлены строительные материалы на общую сумму 3 555 363руб., что подтверждается товарной накладной №3012-01 от 30.12.2011г.

Ответчик стоимость товара не оплатил. Таким образом, по Договору №07П-11 задолженность ответчика перед истцом составила 3 555 363руб., что подтверждается подписанным сторонами Актом сверки взаимных расчетов за 4 квартал 2011г.

31.12.2011г. между ООО «Группа компаний Реконструкция и Строительство» и ООО «Строительная Компания Регион» было подписано Соглашение о зачете требований по Договору подряда №02/10 от 11.10.2010г., по Договору №4П от 05.04.2011г. и по Договору №07П-11 от 12.12.2011г. (далее - Соглашение).

В силу п. 8 настоящего Соглашения после его подписания ООО «Строительная Компания Регион» имеет задолженность перед ООО «Группа компаний Реконструкция и Строительство» в размере 10 004 716,13руб., в том числе НДС 18% - по Договору строительного подряда №02/10 от 11.10.2010г. за строительно-монтажные работы, выполненные на 31.12.2010г.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев предусмотренных законом и договором.

Согласно ч.3.1. ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик не представил  мотивированные возражения по иску,  доказательства оплаты денежных средств в сумме 10 004 716,13руб. также не представил.

Наличие задолженности  подтверждается представленными истцом доказательствами, в связи с чем суд считает установленным факт надлежащего исполнения истцом обязательств по Договору.

Учитывая изложенное, суд считает, что требование истца о взыскании задолженности в размере 10 004 716,13руб. является доказанным, обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Поскольку в судебном заседании установлен факт просрочки оплаты по договору, что ответчиком документально не опровергнуто, суд считает правомерным требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 31.12.2011г. по 05.06.2012г. согласно представленному в материалы дела расчету истца в сумме 295 694,94 руб.

Расчет процентов судом проверен, ответчиком не оспорен.

Судебные расходы относятся на ответчика в соответствии со ст.ст. 101, 102, 110 АПК РФ. Поскольку при принятии искового заявления к производству истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины, госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст. ст.  4, 64, 65, 70-71, 101, 102, 110, 156, 167-170, 176, 180-182 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Регион» (ОГРН 1105042004187, юридический адрес: 141315, Московская обл., Сергиево-Пасадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, здание санчасти) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний Реконструкция и Строительство» (ОГРН 1097746852280, юридический адрес: 109444, г.Москва, ул. Ташкентская, 9, пом 2) сумму задолженности в размере 10 004 716,13 (Десять миллионов  четыре тысячи семьсот шестнадцать рублей тринадцать копеек) рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 295 694,94 (Двести девяносто пять тысяч шестьсот девяносто четыре рубля девяносто четыре копейки) рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Регион» (ОГРН 1105042004187, юридический адрес: 141315, Московская обл., Сергиево-Пасадский р-н, г. Сергиев Посад, ул. Фестивальная, здание санчасти) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 74 502,06 (Семьдесят четыре тысячи пятьсот два рубля шесть копеек) рублей.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца после его принятия.

Судья   Н.В. Фатеева

Судья   Н.В. Фатеева

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

файл-рассылка